更多"[多选题]某监理公司承担一幢商业大厦的监理任务。在实施监理过程中发生了"的相关试题:
[多选题]3、某监理公司承担一幢商业大厦的监理任务。在实施监理过程中发生了以下事件:
事件1:施工单位现场管理人员已到位,机具、施工人员已进场,主要工程材料已落实,进场道路及水、电、通信等已满足开工要求,施工许可证正在办理中,征地拆迁工作能满足工程进度的需要。建设单位要求开工,但监理单位认为尚不具备开工条件,拒绝在施工单位的开工申请表签字。
事件2:施工过程中,因为钢筋绑扎后将被下道工序覆盖,施工单位为了赶进度,因此施工单位项目技术负责人亲自将报验资料送到监理部找到专业监理工程师进行验收,专业监理工程师在检查了报验资料后,在施工单位项目技术负责人的陪同下进行了检查,发现部分钢筋间距不符合要求,施工人员立即进行了纠正,专业监理工程师在报验单上签了字。
事件3:施工单位把地下室内防水工程分包给某专业分包单位施工,该分包单位未经资质验证认可即进场施工,并且防水工程已经进行了一半,总监理工程师立即签发了工程暂停令,并要求施工单位对已施工的防水工程进行返工处理。
以下( )分析正确。
A.事件1,监理工程师的做法妥当。
B.事件2,隐蔽工程施工完毕,承包单位按有关技术规程、规范、施工图样先进行自检,自检合格后,填写报验申请表,附上相应的工程检查证(或隐蔽工程检查记录)及有关材料证明、试验报告、复试报告等,报送项目监理机构。监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查,并在合同规定的时间内到现场检查(检测或核查),承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。
C.事件2,发现部分钢筋间距不符合要求,施工人员立即进行了纠正,专业监理工程师在报验单上签了字。
D.事件3中应对已完成的一半防水工程进行质量检查。检查合格应验收。若不合格应要求施工单位返工。
E.事件3还应做的工作有:对分包单位的资质进行审查,主要审查分包的范围和工程部位是否可以进行分包,分包是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力,还应对分包单位进行调查,核实总承包单位申报的分包单位情况是否属实。若以上工作审查合格,允许分包单位继续施工;若审查不合格,指令分包单位立即退场。
[多选题]建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）签订了工程施工合同，并将该工程委托了某监理单位进行施工阶段监理。由于该工程的特殊性，工程量事先无法准确确定，但工程性质清楚。按照施工合同文件的规定，乙方必须严格按照施工图及合同文件规定的内容及技术要求施工，工程量由监理工程师负责计量，按照工程计量程序，
以下( )分析正确。
A.乙方对已完工的分项工程在7天内提交已完工程量报告;监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时内通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。
B.若监理工程师收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中提出的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
C.若乙方得到通知后不参加计量，监理工程师自行计量结果有效，作为工程价款支付的依据；若监理工程师不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量的，计量结果无效。
D.工程变更发生后的14天内，乙方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后相应调整合同价款；若乙方不提出，则视为该变更不涉及合同价款变更。
E.监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内，对乙方的要求予以确认，若无正当理由不确认或答复时，自乙方的报告送达之日起21天后，视为变更价款报告已被确认；监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款不同期支付。
[多选题]8、建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)签订了工程施工合同,并将该工程委托了某监理单位进行施工阶段监理。由于该工程的特殊性,工程量事先无法准确确定,但工程性质清楚。按照施工合同文件的规定,乙方必须严格按照施工图及合同文件规定的内容及技术要求施工,工程量由监理工程师负责计量,按照工程计量程序,以下( )分析正确。
A.乙方对已完工的分项工程在7天内提交已完工程量报告;监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量,并在计量前24小时内通知乙方,乙方为计量提供便利条件并派人参加。
B.若监理工程师收到乙方报告后7天内未进行计量,从第8天起,乙方报告中提出的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。
C.若乙方得到通知后不参加计量,监理工程师自行计量结果有效,作为工程价款支付的依据;若监理工程师不按约定时间通知乙方,使乙方不能参加计量的,计量结果无效。
D.工程变更发生后的14天内,乙方应提出变更价款报告,经监理工程师确认后相应调整合同价款;若乙方不提出,则视为该变更不涉及合同价款变更。
E.监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内,对乙方的要求予以确认,若无正当理由不确认或答复时,自乙方的报告送达之日起21天后,视为变更价款报告已被确认;监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程进度款不同期支付。
[判断题]专用ATM 网是指一个单位或部门范围内的ATM 网,通常用于一幢大厦或校园范围内。
A.正确
B.错误
[判断题]甲被某劳务派遣公司派到乙公司，在执行工作任务时意外造成他人损害，应该由乙公司承担侵权责任，劳务派遣单位有过错的，承担相应的责任
A.正确
B.错误
[多选题]‖年，A银行向B公司发放贷款，合同约定B公司以一幢价值2000万元的楼房为其借款提供抵押担保，自2016年1月2日至2018年1月1日期间，发生的借款都以该楼房抵押。签订合同后，双方办理了抵押登记。此后在约定期间内，B公司3次向A银行借款1500万元。2019年，A银行与某资产管理公司签订债权转让协议，将上述债权与担保权利转让给C公司，并向B公司发出债权转让通知和担保权利转让通知，下列说法中正确的是？
A.A银行与B公司签订了最高额抵押合同
B.A银行转让债权及抵押权的行为有效
C.A银行转让债权及抵押权的行为无效
D.B公司有权拒绝在担保权利转让通知上签字
[判断题] 输油站根据所承担的任务具有不同的工艺流程,同时站内各类设备所承担着不同的工作任务,也都具有相对独立的工艺流程,即单体流程。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]某工程监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2009年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日才提交投标保证金,11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能
力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同;甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同;建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同;甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
以下( )分析正确。
A.公开招标不能有省内与省外不同的资格要求。提交投标文件截止时间应该就是开标时间。开标会应由招标人或其代理人主持。投标保证金是投标书的组成部分,应在投标截止日前提交。招标人原因导致招标失败,造成投标单位的损失应予补偿。
B.在事故调查前,总监理工程师应做的工作有:
1)签发工程暂停令,指令承包单位停止相关部位及下道工序的施工。
2)要求承包单位防止事故扩大,保护现场。
3)要求承包单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报,在规定时间内写出书面报告。
C.质量事故的调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。监理单位应该参加质量事故的调查。质量事故的技术处理方案由甲承包单位提出。质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
D.总监理工程师应完成的工作是:签发工程复工令;监督技术处理方案的实施;组织检查、验收。
E.业主提出终止合同不合理,甲承包单位的诉讼请求可以受理。
[多选题]4、某工程监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求,并规定2009年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标,乙承包单位11月5日才提交投标保证金,11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能
力,又不可能保证提前竣工为由,提出终止合同;甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同;建设单位按合同约定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同;甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
以下( )分析正确。
A.公开招标不能有省内与省外不同的资格要求。提交投标文件截止时间应该就是开标时间。开标会应由招标人或其代理人主持。投标保证金是投标书的组成部分,应在投标截止日前提交。招标人原因导致招标失败,造成投标单位的损失应予补偿。
B.在事故调查前,总监理工程师应做的工作有:1)签发工程暂停令,指令承包单位停止相关部位及下道工序的施工。2)要求承包单位防止事故扩大,保护现场。3)要求承包单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报,在规定时间内写出书面报告。
C.质量事故的调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。监理单位应该参加质量事故的调查。质量事故的技术处理方案由甲承包单位提出。质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
D.总监理工程师应完成的工作是:签发工程复工令;监督技术处理方案的实施;组织检查、验收。
E.业主提出终止合同不合理,甲承包单位的诉讼请求可以受理。
[判断题]《集团公司进入受限空间作业安全管理办法》规定,作业单位是指具体承担进入受限空间作业任务的单位,安全职责主要包括五条,其中之一是要开展作业前安全培训,安排符合规定要求的作业人员从事作业,组织作业人员开展工作前安全分析。
A.正确
B.错误
[单选题]某公司现有一幢厂房，账面原值500万元，已经计提折旧180万元，目前市场价值400万元，如果利用该厂房兴建安装一条生产线，应
A.以500万元作为投资分析的机会成本考虑
B.以400万元作为投资分析的机会成本考虑
C.以200万元作为投资分析的沉没成本考虑
D.以320万元作为投资分析的机会成本考虑
[简答题]甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。
问题：
1事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
2事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由
[多选题]甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件：
事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图样，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
下列( )分析正确。
A.事件1中，甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，所以乙方索赔成立。
B.事件1中，由于合同采用固定总价承包方式,，所以乙方索赔不成立。
C.事件2背景材料中，承包人申报该项设计变更增加费80万元，乙方索赔成立。
D.事件2背景材料中，乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。
E.事件3中，乙方没有逾期竣工。
理由：合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。
奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。
[多选题]车场主要承担列车的( )任务。
A.存放
B.检修
C.整备
D.调试
E.清洗
[判断题]信托公司推介信托计划时,商业银行只承担代理资金收付责任,不承担信托计划的投资风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题]2、甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件:
事件1:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30m变更为4.80m,当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图样,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件2:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
事件3:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
下列( )分析正确。
A.事件1中,甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整,所以乙方索赔成立。
B.事件1中,由于合同采用固定总价承包方式,,所以乙方索赔不成立。
C.事件2背景材料中,承包人申报该项设计变更增加费80万元,乙方索赔成立。
D.事件2背景材料中,乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。
E.事件3中,乙方没有逾期竣工。
理由:合同工期为405天,再加上顺延工期25天,承包人完成工程的合理工期为430天。
奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。
[简答题](1.★★221、位于城市商业区内的某商业大厦，每层建筑面积2500平方米，建筑高度26米，每层为一个独立防火分区，大厦一、二、五、六层为商场营业厅，第三层为书店，第四层为儿童活动中心，设置了能够自然排烟的4座符合疏散宽度指标要求的封闭楼梯间，同时设置了一台消防电梯，按规定设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施。
问：1）该商业建筑存在哪些消防安全问题？
2）该建筑存在的火灾隐患能否能判定为重大火灾隐患？1.★★
