[多选题]2、甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程,乙施工企业中标后,双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件:
事件1:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30m变更为4.80m,当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图样,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件2:在工程装修阶段,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
事件3:从甲方下达开工令起至竣工验收合格止,本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
下列( )分析正确。
A.事件1中,甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见,视为已经同意该项调整,所以乙方索赔成立。
B.事件1中,由于合同采用固定总价承包方式,,所以乙方索赔不成立。
C.事件2背景材料中,承包人申报该项设计变更增加费80万元,乙方索赔成立。
D.事件2背景材料中,乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。
E.事件3中,乙方没有逾期竣工。
理由:合同工期为405天,再加上顺延工期25天,承包人完成工程的合理工期为430天。
奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。

[多选题]甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件：
事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图样，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
下列( )分析正确。
A.事件1中，甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，所以乙方索赔成立。
B.事件1中，由于合同采用固定总价承包方式,，所以乙方索赔不成立。
C.事件2背景材料中，承包人申报该项设计变更增加费80万元，乙方索赔成立。
D.事件2背景材料中，乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。
E.事件3中，乙方没有逾期竣工。
理由：合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。
奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。

[简答题]甲公司投资建设一幢地下一层，地上五层的框架结构商场工程，乙方施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同》（示范文本）GF－1999－0201）签订了合同。合同采用固定总价承包方式。合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履行中出现了以下事件：
事件一：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.30米变更为4.80米，当日乙方停工，25天后甲方才提供正式变更图纸，工程恢复施工，复工当日乙方立即提出停工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件二：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申请了该项设计变更增加费80万元。但遭到甲方的拒绝。
问题：
1事件一中，乙方的索赔是否生效？结合合同索赔条款说明理由。
2事件二中，乙方申报设计变更增加费是否符合约定？结合合同变更条款说明理由

[单选题]甲企业委托乙施工单位进行厂房施工建设,乙施工单位组成项目经理部,任命张某为项目经理,该项目部的材料管理员的工伤社会保险费的缴纳者是（ ）。
A.甲企业
B.乙施工单位
C.张某

[单选题]甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故，则负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。
A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D.项目经理部

[判断题]甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同,乙施工单位依法将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控,造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》,负责将该事故向有关政府部门上报的单位是丙施工单位。( )
A.正确
B.错误

[单选题]某市甲公司投资建设了一个金属冶炼项目，乙施工单位负责工程施工，按照《安全生产法》规定，（ ）对安全设施的工程质量负责。（第三十四条）
A.建设部门
B.甲公司
C.乙施工单位
D.安监部门

[单选题]某建设项目在施工过程中,现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工,当甲收到乙施工干扰时,甲受到的损失应( )。
A. 向发包人索赔
B. 向乙施工单位索赔
C. 向监理单位索赔
D. 自行承担

[单选题]4、在施工过程中,甲施工单位的资金出现困难,无法按分包合同约定支付乙施工单位的工程款乙施工单位向项目监理机构提出了支付申请请问,监理可以受理吗?
A. 建设单位同意的话,可以
B. 甲施工单位同意的话,可以
C. 不可以
D. 可以

[单选题]2、施工过程中,专业监理工程师发现乙施工单位施工的分包工程部分存在质量隐患,为此,总监理工程师同时向甲、乙两施工单位发出了整改通知请问总监理工程师签发的整改通知应该发给哪些单位?
A. 甲、乙两家施工单位
B. 都不要
C. 甲施工单位
D. 乙施工单位

[单选题]某工程分3个施工段组织流水施工，若甲、乙施工过程在各施工段上的流水节拍分别为5天、4天、1天和3天、2天、3天，则甲、乙两个施工过程的流水步距为( )天。
A.3.0
B.4.0
C.5.0
D.6.0

[简答题](1.★★126、现有一幢地下4层的建筑准备开发商场，每层建筑面积30000㎡。
问：该建筑工程在消防设计方面应着重注意哪些问题？1.★★

[单选题]2、专业监理工程师巡视时发现,甲施工单位的专职安全生产管理人员离岗,临时由乙施工单位的安全生产管理人员兼管A标段现场安全请问专业监理工程师应如何处理所发现的情况?
A. 应报告总监理工程师,同时签发《监理通知单》,要求甲施工单位安排专职安全生产管理人员上岗
B. 应报告总监理工程师,同时签发《监理通知单》,要求乙施工单位撤回专职安全生产管理人员
C. 应报告建设单位
D. 应及时向有关主管部门报告

[单选题]3、乙施工单位进场后,首先进行塔吊安装施工单位为赶工期,采用了未经项目监理机构审批的塔吊安装方案总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》,施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工,造成塔吊倒塌,导致现场施工人员1死3伤的安全事故这次事故,监理单位应承担什么责任?
A. 没有及时向设备租赁单位报告
B. 没有及时向监理单位报告
C. 没有及时向甲施工单位报告
D. 没有及时向有关主管部门报告

[多选题]2、乙施工单位进场后,首先进行塔吊安装施工单位为赶工期,采用了未经项目监理机构审批的塔吊安装方案总监理工程师发现后及时签发了《工程暂停令》,施工单位未执行总监理工程师的指令继续施工,造成塔吊倒塌,导致现场施工人员1死2伤的安全事故这次事故,哪些单位应承担相应责任?
A. 建设单位
B. 甲施工单位
C. 乙施工单位
D. 监理单位
E. 设计单位

[多选题]甲房地产开发商拖欠乙施工单位15万元工程款，丙设计院又拖欠甲20万元已到期的购房款，于是乙便对丙行使代位权，拿到了15万元的工程款。则下列说法正确的有( )。
A.乙只能以自己的名义行使代位权
B.乙行使代位权的费用应当由甲承担
C.乙行使代位权的范围应当以15万元为限
D.乙可以直接向丙行使代位权
E.乙必须向法院请求行使代位权

[简答题](1.★★71、一幢办公楼，建筑高度为30米，地下一层、地上九层，五层设有一资料室，面积为1500平方米，办公楼按规范敷设电气线路，消火栓系统设置符合规范规定。
问：1）该办公楼资料室可能发生哪种类型火灾？
2）资料室可选择哪些类型灭火器？
3）该资料室计算灭火器配置数量时，计算公式Q=K·S/U中，修正系数K应取多少？
4）该资料室灭火器最大保护距离应为多少？1.★★

[简答题]1.(1.★★★41、某单位未经公安消防机构许可，擅自将该单位一幢高层办公楼的地下一层的部分区域约850平方米）用途变更，改造装修成卡拉OK厅，并开业投入使用。
问：1）按照消防技术标准和《公共娱乐场所消防安全管理规定》，该卡拉OK厅设在地下一层应当符合那些要求？
2）该单位有哪些违法行为？公安消防机构应如何处理？1.★★★