[多选题]农村集体土地以招标、拍卖方式承包的，承包费由（　　）确定。
A.村民会议
B.村民代表
C.村干部
D.公开竞标
E.竞价

[多选题]农村集体土地以招标、拍卖方式承包的，承包费由（　　）确定。
A.村民会议
B.村民代表
C.村干部
D.公开竞标
E.竞价

[单选题]农村集体土地招标方式承包时，（　　）。
A.集体经济组织以外的单位和个人与该集体经济组织成员享有平等承包权
B.不应当允许本集体经济组织以外的单位和个人承包
C.在同等条件下本集体经济组织成员享有优先权
D.承包费由发包方与承包方议定

[多选题]以（　　）方式承包农村土地的，承包费通过公开竞标、竞价确定。
A.招标
B.拍卖
C.家庭承包
D.公开协商
E.入股

[单选题]招标人以投标邀请书形式邀请预先确定的若干家施工承包商投标竞争，然后从中确定中标者的招标方式是(　　)。
A.公开招标
B.无限竞争性招标
C.邀请招标
D.指定招标

[单选题]根据《农村土地承包法》，以其他方式承包农村土地，在同等条件下，享有优先承包权的是（　　）。
A.本集体经济组织成员
B.本村农户
C.本组农户
D.本村村民

[判断题]以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权可以抵押。（　　）
A.正确
B.错误

[简答题]某工程项目，业主通过招标方式确定了承包商，双方采用工程量清单计价方式签订了施工合同。 该工程共有10个分项工程，工期150天，施工期为3月3日至7月30日。合同规定，工期每提前1天，承包商可获得提前工期奖1.2万元；工期每拖后1天，承包商承担逾期违约金1.5万元。开工前承包商提交并经审批的施工进度计划，如答题纸中图4.1所示。 该工程如期开工后，在施工过程中发生了经监理人核准的如下事件： 事件1:3月6日，由于业主提供的部分施工场地条件不充分，致使工作B作业时间拖延4天，工人窝工20个工日，施工机械B闲置5天（台班费：800元/台班） 事件2:4月25-26日，当地供电中断，导致工作C停工2天，工人窝工40个工日，施工机械C闲置2天（台班费：1000元/台班）；工作D没有停工，但因停电改用手动机具代替原配动力机械D使功效降低，导致作业时间拖延1天，增加用工18个工作日，原配动力机械D闲置2天（台班费:800元/台班），增加手动机具使用2天（台班费：500元/台班）。 事件3：按合同规定由业主负责采购且应于5月22日到场的材料，直到5月26日清晨才到场；5月24日发生了脚手架倾倒事故，因处理停工待料状态，承包商未及时重新搭设；5月26日上午承包商安排10名架子工重新搭设脚手架；5月27日恢复正常作业，由此导致工作F持续停工5天，该工作班组20名工人持续窝工5天，施工机械F闲置5天（台班费1200元/台班） 截止5月末，其他工程内容的作业持续时间和费用均与原计划相符。承包商分别于5月5日（针对事件1、2）和6月10日（针对事件3）向监理人提出索赔。 机械台班均按每天一个台班计。 问题： 1、分别指出承包商针对三个事件提出的工期和费用索赔是否合理，并说明理由。 2、对于能被受理的工期索赔事件。分别说明每项事件应被批准的工期索赔为多少天。如果该工程最终按原计划工期（150天）完成，承包商是可获得提前工期奖还是需承包逾期违约金？相应的数额为多少？ 3、该工程架子工日工资为180元/工日，其他工种工人为150元/工日，人工窝工补偿标准为日工资的50%，机械闲置补偿标准为台班费的60%，管理费和利润的计算费率为人材机费用之和的10%，规费和税金的计算费率为人材机费用、管理费与利润之和的9%，计算应被批准的费用索赔为多少元。 4、按初始安排的施工进度计划（答题纸中图4.1），如果该工程进行到第6个月末时检查进度情况为：工作F完成50%的工作量；工作G完成80%的工作量；工作H完成75%的工作量；在答题纸上图4.1中绘制实际进度前锋线，分析这三项工作有无偏差，并说明对工期的影响。

[单选题]对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标的确定暂估价供应商的，承包人应按 照施工进度计划，最迟在招标工作启动前（ ）天通知发包人并提交暂估价招标方案和工作分工。
A.7
B.14
C.21
D.28

[简答题]某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2019年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于开标原因导致招标失败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失150万元。 质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同，甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同，建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 <1> 、指出该工程招标投标过程中的不妥之处，并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿？说明理由。 <2> 、上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作？ <3> 、上述质量事故的调查组应由谁组织？监理单位是否可以参加调查组？说明理由。 <4> 、上述质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方案核签后，总监理工程师应完成哪些工作？该质量事故处理报告应由谁提出？ <5> 、建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力？说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受理甲承包单位的诉讼请求？为什么？

[单选题]商业银行拍卖抵债金额（ ）万元（含）以上的单项抵债资产应通过公开招标方式确定拍卖机构。
A.500
B.2000
C.1000
D.1500

[单选题]国有金融机构拍卖抵债金额（ ）万元（含）以上的单项抵债资产应通过公开招标方式确定拍卖机构。
A.1500
B.500
C.1000
D.2000