更多"[简答题]
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订"的相关试题:
[简答题]
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑开挖土方量为4500m3，假设直接费单价为4.2元/m3，综合费率为直接费的20%。该基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工(租赁费450.元/台班)。
甲、乙双方合同约定5月11日开工，5月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：事件1：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日。
事件2：施工过程中，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复查，配合用工15个工日。
事件3：5月19日接到监理工程师于5月20日的复工令，同时提出基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量900m3。
事件4：5月20日～5月22日，因30年一遇的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日。
事件5：5月23日用30个工日修复被冲坏的永久道路。5月24日恢复挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
【问题】
1.建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔?哪些事件不可以要求索赔?回答并说明原因。
2.每项事件工期索赔各是多少天?总计工期索赔是多少天?
3.假设人工费单价为23元/工日，因增加用工所需的管理费为增加人工费的30%，则合理的费用索赔总额是多少?
4.建筑公司应向厂方提供的索赔文件有哪些?
[单选题]中国新新公司与德国RR公司于2001年4月20日签订了购买7000吨化肥的CFR合同，新新公司开出的信用证规定，装船期限为2001年8月10日以前装完。由于RR公司租来的“安达”号货轮在开往某外国港口运货途中遇到飓风，结果使装货至2001年8月20日才完成。承运人在接受RR公司保函的情况下，签发了与信用证条款一致的提单。此后，德国RR公司去Y银行结了货款。依提单上载明的装船日期预计船舶应于9月20日到达目的港，收货人也已安排好了一切接货的工作，但该船却于10月2日才到达目的港，这时正赶上化肥的价格下跌，新新公司不得不降低化肥的出售价格；同时，由于收货人已为接货做好了运输工具和仓库的安排，化肥的延迟到港也引起收货人在这方面的损失。下列说法不正确的是、()
A.被告签发的提单属于预借提单
B.被告签发的提单属于倒签提单
C.新新公司就其损失可以向承运人索赔
D.新新公司就其损失可以向德国公司索赔
[不定项选择题]共用题干
某建筑工程公司（乙方）于2008年4月20日与某房地产开发公司（甲方）签订了兴建商业大厦地下室及裙楼的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获得甲方聘请的监理工程师批准，甲方也在批准书上签字盖章。该工程的基坑采取机械大开挖施工，施工方案规定：乙方可用租赁的一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。合同约定在当年的5月11日开工，5月20日土方工程完工。在实际施工中，发生了如下事件，乙方均提出索赔。事件(1)：因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工50个工日。乙方提出工期延期2天、支付50个工日人工费的索赔要求。事件(2)：因软弱土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质勘察复查4天，配合用工25个工日。乙方提出工期延期4天、支付25个工日人工费的索赔要求。事件(3)：5月19日，接到监理工程师5月20日复工的复工令，同时接到基坑开挖深度加深2m的设计变更通知单。乙方针对开挖深度加深2m提出工期和费用索赔。事件(4)：5月23日用30个工日修复现场周边被损坏的永久性道路，5月24日恢复工作，最终土方工程于5月30日挖掘完毕。乙方提出工期顺延和费用索赔。根据以上资料，回答下列问题：
关于事件(1)工期和人工费索赔的说法，正确的为()。
A.延迟开工属建设单位的责任
B.延迟开工属施工单位的责任
C.延迟开工属不可预见的原因造成的
D.索赔成立
[单选题]某外贸公司（甲方）与日本某公司（乙方）签订了一项合同。合同规定：乙方卖给甲方价值4 000美元用于制作服装的辅料，甲方用该辅料和国产主料加工成价值40万美元的西服返销给乙方。在填制进出口货物报关单贸易方式时应填报（ ）。
A.进口、出口均为“进料对口”
B.进口为“进料对口”，出口为“一般贸易”
C.进口、出口均为“一般贸易”
D.进口为“一般贸易”，出口为“进料对口”
[多选题]某建筑高度 120m 的办公建筑，每层建筑面积 2000m2。某消防技术服务机构对建筑内的防 烟设施进行验收检查，下列检查结果设置符合《建筑防烟排烟系统技术规范》的有（ ）。
A.每个楼梯间前室均设置 1 个面积 2m2的可开启外窗
B.共设置 2 个避难层，每个避难层设 200m2的可开启外窗
C.建筑内共设置 4 台机械加压送风机
D.楼梯间每 2 层设一个自垂百叶送风口，送风口风速为 5m/s
E.测量避难层与走道的风压值，其压差为 40Pa
[多选题]某建筑高度25m的高层综合楼建筑，首层建筑面积1200m2，二层及以上每层建筑面积1000m2。裙房内有建筑面积450m2的展览厅，采用耐火极限2．00h的隔墙和甲级防火门与其他部位进行分隔。展览厅内设置自动喷水灭火系统，未设置火灾自动报警系统。下列关于该展览厅内部装修的做法中，正确的有（ ）。
A.顶棚采用纸面石膏板装修
B.墙面采用木纹人造板装修
C.地面采用B3级装修材料
D.隔断采用B3级装修材料
E.窗帘采用纯毛装饰布
[单选题]某建筑物建筑面积为4000m2，经济寿命40年，单位建筑面积的重置价格为2500元/m2，有效经过年数为15年，残值率为5%，该建筑物现值为( )万元。
A.523.45
B.593.75
C.643.75
D.1000
[判断题]某建筑物的建筑面积100㎡，单位建筑面积的重置成本为500元／㎡，判定其有效年龄为10年，年平均折旧率为2％。用直线法计算该房屋的现值为4万元。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]某建筑物的建筑面积100㎡，单位建筑面积的重置价格为500元/㎡，判定其有效年龄为10年，经济寿命为30年，残值率为5%。若采用直线法计算，该建筑物的年折旧额为( )元。
A.15000
B.25100
C.15833
D.34167
[单选题]某建筑物的建筑面积为120m2，于9年前建成交付使用，单位建筑面积的重置价格为3200元/m2，建筑物残值率为4%，年折旧率为2%，用直线法计算该建筑物当前的成新率为（ ）。
A.78.40%
B.82.00%
C.82.70%
D.85.60%
[单选题]某建筑物的建筑面积为120m2，于9年前建成交付使用，单位建筑面积的重置成本为3200元/m2，建筑物残值率为4%，年折旧率为2%，用直线法计算该建筑物当前的成新率为（ ）。
A.78.40%
B.82.00%
C.82.70%
D.85.60%
[单选题]某建筑高度 30m 的办公建筑，每层建筑面积 1000m2。建筑采用内保温系统，下列检查结 果不符合规范要求的是（ ）
A.靠近外墙的封闭楼梯间内采用岩棉进行保温
B.楼梯间保温材料防护层厚度为 5mm
C.办公室内采用胶粉聚苯颗粒保温浆料进行保温
D.建筑外墙采用印刷木纹人造板做装饰层
[多选题]某建筑高度32m的商业建筑，地上7层，地下2层，每层建筑面积均为3200m2，某消防机构对该建筑进行防火检查，下列属于可以直接判定为重大火灾隐患的有（）。
A.地上五层设置的儿童游乐场，采用独立的疏散楼梯
B.地上二层的一个防火分区防火门损坏数量为该防火分区防火分隔设施总数的60％
C.地下一层的超市排烟系统不能正常使用
D.地上七层的电影院没有自动喷水灭火系统
E.地下一层的超市销售有香蕉水等
[单选题]某建筑面积为70000㎡，建筑高度为80m的办公建筑，下列供电电源中，不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是（ ）。
A.由城市一个区域变电站引来两路电源，并且每根电缆均能承受100%的负荷
B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源
C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源
D.由城市一个区域变电站引来一路电源，同时设置一台自备发电设备
[单选题]某建筑面积为70000m2，建筑高度为80m的办公建筑，下列供电电源中，不能满足该建筑消防用电设备供电要求的是（ ）。
A.由城市一个区域变电站引来两路电源，并且每根电缆均能承受100％的负荷
B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源
C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源’
D.由城市一个区域变电站引来一路电源，同时设置一台自备发电机组
[单选题]某建筑面积为45000㎡的地下商场，采取防火分隔措施将商场分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。该商场对区域之间局部需要连通的部位采取的防火分隔措施中，符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的是（ ）。
A.采用防烟楼梯间分隔，楼梯间门为甲级防火门
B.采用耐火极限为3.00h的防火墙分隔，墙上设置了甲级防火门
C.采用防火隔间分服，墙体采用耐火极限为2.00h的防火隔墙
D.采用避难走道分隔，避难走道防火隔墙的耐火极限为2.00h
