更多"某公路工程土方工程中，承包人没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因"的相关试题:
[简答题]某公路工程土方工程中，承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因此，工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。
问题：(1)该项施工索赔能否成立为什么
(2)该索赔事件，应提出的索赔内容包括那两个方面
(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些
(4)承包商提供的索赔文件有哪些请协助承包商拟定一份索赔通知。
[简答题]【案例8】某土方工程中，承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。
问题(1)该项施工索赔能否成立为什么
(2)在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面
(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些
(4)承包人应提供的索赔文件有哪些请协助承包人拟定一份索赔通知。
[简答题]某土方工程中，承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。
问题
该项施工索赔能否成立为什么
[判断题]分包人是指：直接与承包人签订合同，分担一部分已在承包人与业主签订的施工承包合同当中，原本应由承包人承担的施工任务的分包公司。 ( )
[单项选择]根据《建设项目工程总承包合同（示范文本）》，合同约定由承包人向发包人提交履约保函时，发包人应向承包人提交（ ）保函。
A. 履约
B. 预付款
C. 支付
D. 变更
[简答题]
【案例2】
背景材料：
某管道土方工程中，承包商在合同表明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前20天。但在合同中另一未标明有坚硬石的地方遇到更多的坚硬岩石，使开挖土方变得更加困难，没有按预定计划完工，经测算影响工期2个月。由此影响到后续工程不得不在雨季施工，按通常的算法，影响工期1个月。为此，承包商提出索赔。
问题：
1．该项施工索赔能否成立为什么？
2．在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些？
3．在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面？
[多项选择]工程变更包括合同工程实施过程中由发包人提出或由承包人提出经发包人批准的合同工程（）。
A. 招标工程量清单的错、漏从而引起合同条件的改变或工程量的增减变化
B. 任何一项工作的增、减、取消
C. 设计图纸的修改、施工条件的改变
D. 施工机械的改变
[判断题]建设工程合同的承包人为建设工程垫资的，如果当事人之间垫资利息没有约定，承包人有权请求发包人按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率支付利息。( )
[单项选择]由承包人进行并负责工程设计的合同属于（）。
A. 施工总承包合同
B. 建设工程分包合同
C. 建设劳务分包合同
D. 建设工程总承包合同
[单项选择]管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（ ）。
A. EPC总承包
B. 交钥匙总承包
C. 设计-采购总承包
D. 工程项目管理总承包
[简答题]某建设工程系外资贷款项目，业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包人自行采购。
当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。
10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工(该项作业的总时差为4天)。
10月14至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工(该项作业的总时差为4天)。
为此，承包人于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：
(1)工期索赔：
①框架柱扎筋 10月3日至10月16停工 计14天
②砌砖 10月7日至10月9日停工 计3天
③抹灰 10月14日至10月17日迟开工 计4天
总计请求顺延工期：21天
(2)费用索赔：
①窝工机械设备费：
一台塔吊 14×234=3276元
一台混凝土搅拌机 14×55=770元
一台砂浆搅拌机 7×24=168元
小计：4214元
②窝工人工费：
钢筋绑扎 35人×20.15×14=9873.50元
砌砖 30人×20.15×3=1813.50元
抹灰 35人×20.15×4=2821.00元
小计：14508.00元
③保函费延期补偿：(1500×10%×6‰÷365)×21=517.81元
④管理费增加：(4214+14508.00+517.81)×15%=2885.9775元
⑤利润损失：(4214+14508.00+517.81+2885.97)×5%=1106.29元
经济索赔合计：23232.07元
问题
承包人提出的工期索赔是否正确应予批准的工期索赔为多少天
[多项选择]黄某与甲村签订了鱼塘承包合同。承包合同中约定：承包期5年，承包人黄某每年向村里上交承包费10000元，由黄某自担承包风险。黄某签订了承包合同后，精心经营鱼塘，年底向村里上交10000元且有盈余。第二年年底，黄某再次如数上交承包费，并因养鱼而使家境大为改善。王某是甲村的村长，见承包鱼塘有利可图，便以承包指标偏低为由，通过村委会宣布和黄某的承包合同解除，转而将鱼塘承包给自己的亲戚魏某，承包期5年，承包费每年12000元。黄某找王某要求继续承包鱼塘，被王某拒绝。第三年6月，黄某去法院起诉，要求继续承包鱼塘，并要求村委会赔偿因其无理解除合同给自己带来的一切损失。下列关于两份承包合同的效力的说法正确的是哪些( )
A. 甲村与黄某的承包经营合同有效
B. 甲村与魏某的承包经营合同无效
C. 甲村与魏某的承包经营合同本身有效，因未进行变更登记，故魏某不能取得承包经营权
D. 甲村调整和黄某的承包合同的行为无效
