更多"某土方工程中，承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期"的相关试题:
[简答题]某土方工程中，承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。
问题
在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面
[简答题]【案例8】某土方工程中，承包人在合同中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前1个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，由此造成了实际生产率比原计划低得多，经测算影响工期3个月。由于施工速度慢，使得部分施工任务拖到雨季进行，按一般公认标准推算，又影响工期2个月。为此承包人准备提出索赔。
问题(1)该项施工索赔能否成立为什么
(2)在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪两方面
(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些
(4)承包人应提供的索赔文件有哪些请协助承包人拟定一份索赔通知。
[简答题]某工业厂房土方工程中，承包商在合同中标明有地下障碍物的地方没有遇到障碍物，因此工期提前了15天，但是合同中未标明有地下文物的地方，发现地下文物，影响工期20天，承包商派人进行了文物开挖及保护工作。为此，承包商提出索赔要求。
[问题]1. 1．该项施工索赔能否成立，为什么
2．该项索赔事件中，应提出的索赔内容有哪两方面
3．承包商应提供的索赔文件有哪些
[简答题]
某公路工程土方工程中，承包人没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因此，工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得很困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包人准备提出索赔。
问题：
（1）该项施工索赔是否成立为什么
（2）该索赔事件，应提出的索赔内容包括哪两个方面的内容
（3）在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些
（4）承包人提供的索赔文件有哪些
[简答题]某公路工程土方工程中，承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石，因此，工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了5个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，按一般公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。
问题：(1)该项施工索赔能否成立为什么
(2)该索赔事件，应提出的索赔内容包括那两个方面
(3)在工程施工中，通常可以提供的索赔证据有哪些
(4)承包商提供的索赔文件有哪些请协助承包商拟定一份索赔通知。
[单项选择]工程建设项目发包人与承包人在合同中约定，每月结算工程进度款时扣除一定比例的款项，作为承包人履行其修补缺陷义务的保证，该款项成为（ ） 。
A. 支付担保
B. 工程预付款扣回
C. 工程预付款
D. 工程质量保证金(保证金）
[判断题]建设工程的承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的，发包人可以请求解除建设工程合同。( )
A. 正确
B. 错误
[多项选择]发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的( )等事项进行约定。
A. 缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式
B. 保证金预留、返还方式
C. 保证金预留期限及程序
D. 保证金是否计付利息
E. 保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理时限
[单项选择]管理者不直接与承包人签订合同，但委托监督承包人履行合同的工程总承包方式是（ ）。
A. EPC总承包
B. 交钥匙总承包
C. 设计-采购总承包
D. 工程项目管理总承包
[单项选择]设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中引用的原始数据和资料错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）。
A. 发包人承担费用并延长工期，支付合理利润
B. 承包人承担费用和延误的工期
C. 发包人承担费用并延长工期，无需支付利润
D. 发包人和承包人共同承担费用，并延长工期
[单项选择]发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法院。关于该垫资的说法，正确的是（）。
A. 发包人应返还承包人垫资，但可以不支付利息
B. 法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
C. 双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D. 垫资违反相关规定，应予以没收
[简答题]某公路工程经招标后签订了施工承包合同，承包人在施工过程中发生了以下一些事件，承包人均提出了费用索赔。
事件1 在基坑开挖过程中，发现地下水位过高，挖土排水困难，加大了支护费用；
事件2 招标时，业主提供了砂石料的运距，进场后，原料场的材料经检验后为不合格材料，监理工程师要求承包人重新选择料场。新料场选定后，运距有较大增加，运费也相应加大；
事件3 某隐蔽工程在覆盖前，承包人已通知监理工程师检查，监理工程师检查后签字同意该隐蔽工程覆盖。一个月后，有人举报该隐蔽工程在施工中有质量问题，监理工程师下令承包人再揭露并重新检验，检验后质量符合要求，并重新覆盖。
问题
监理工程师应批准承包人费用索赔的事件是哪些
