更多"某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得：台班单价为5"的相关试题:
[单项选择]FIDIC合同条件下，某施工合同约定，施工现场主导施工机械一台，由施工企业租得，台班单价为300元/台班。租赁费为100元/台班，人工工资为40元/工日，窝工补贴为10元/工日，以人工费为基数的综合费率为35%。在施工过程中，发生了如下事件：①出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工作日；②因恶劣天气导致场外道路中断抢修道路用工20工日；③场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔费用( )元。
A. 1100
B. 1180
C. 1380
D. 1680
[简答题]某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：
(1)合同总价420万元；
(2)工程2008年9月25日开工，工期12个月；
(3)工程预付款按10%计，并在各月工程进度款内平均扣回；
(4)保留金按当月工程进度款5%的比例预留。
施工过程中发生如下事件：
事件1：2008年10月初，涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示施工单位暂停施工，并要求施工单位尽快提交处理方案。施工单位提交了开挖清除风化岩和水泥固结灌浆两种处理方案。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。
事件2：2008年11月份，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。
事件3：2009年9月6日，合同工程完成后，施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请。随后，监理单位主持进行了验收。
问题：
计算工程预付款。
[简答题]
(2)背景资料
某施工单位承包一涵洞工程施工并与项目法人签订了施工承包合同。合同约定：
(1)合同总价420万元；
(2)工程2008年9月25日开工，工期12个月；
(3)工程预付款按10％计，并在各月工程进度款内平均扣回；
(4)保留金按当月工程进度款5％的比例预留。
施工过程中发生如下事件：
事件1：2008年10月初，涵洞基坑开挖后发现地质条件与原勘察资料不符，涵洞地基为风化岩，且破碎严重。监理单位指示1。监理单位确定采用灌浆方案，并及时发出了书面变更通知。
事件2：2008年11月份，施工单位完成并经监理工程师审核的工程量清单项目费用为50万元，水泥固结灌浆工程费用为10万元。
事件3：2009年9月6日，合同工程完成后，施工单位向监理单位提出了合同工程完工验收申请，随后，监理单位主持进行了验收。
问题：
计算工程预付款。
[单项选择]2006年7月3日，某建筑公司作为中标的施工单位与建设单位签订了某施工合同，合同中约定的工程款为400万元，双方按照法律规定将此合同进行了备案。三天后，建设单位主要负责人邀请建筑公司负责人及项目经理见面，提出要再签订一个新的施工承包合同，将合同价改为 350万元。由于建筑公司担心失去该施工任务，违心答应了这个要求。2007年8月30 日，工程竣工，建筑公司要求按照第一个合同结算工程款，却遭到建设单位拒绝。建筑公司决定提出诉讼，但是却被告知： “你这个官司是输定了，因为你们已经签订了第二个合同，这个合同的效力高于第一个合同，也就是第二个合同修改了第一个合同”。建筑公司的负责人追悔莫及。 以下关于此案例的说法中正确的是( )。
A. 在很多工程中，中标后签订的合同是需要备案的，该案例中，第一个合同已按规定进行了备案，第二个没有进行备案，给解决问题增添了难度
B. 建筑公司违心签订的第二个合同修改了第一个合同的关键内容，其效力高于第一个合同
C. 建筑公司与建设单位勾结修改了已经备案的第一个合同，已经造成违约，所以不受法律保护
D. 第二个合同违反了《招标投标法》，属于无效合同，不存在效力高于第一个合同的问题
[单项选择]2008年底，某发包人与某施工承包人签订施工承包合同，约定施工到月底结付当月工程进度款，承包人计划2009年5月完成的当月工程量，约为1200万元，此时承包人获悉法院在另一诉案中对发包人实施查封其办公场所，发包人已严重资不抵债，2009年5月3日，承包人向发包人发出书面通知：“鉴于贵公司工程款支付能力严重不足，本公司决定暂时停工本工程施工，并愿意与贵公司协商解决后续事宜。”承包人的行为属于行使( )。
A. 同时履行抗辩权
B. 先履行抗辩权
C. 不安抗辩权
D. 撤销权
[单项选择]2006年1月，某投资方(甲方)与某施工单位(乙方)签订了某生产厂房施工合同，约定；该厂房所有土建部分有乙方承建，2006年1月15日开工，2007年1月1日交工投产。合同中工程款支付规定：甲方从开工起每月初按乙方计划上报工程量的50%支付工程款，月末按当月实际完成工程量计算。合同签订后，乙方按合同约定交付条件如期交工并保证投产。但甲方未全额支付工程款，截至2007年3月1日甲方尚欠应付工程款1600万元，2007年6月1日乙方起诉甲方违约，要求支付应付工程款、延期付款利息及滞纳金等。但甲方主张：因当初所签合同中含有带资承包的条款，所以合同无效，甲方不应承担违约责任。你认为该合同的效力( )。
A. 自始有效
B. 自始有效
C. 效力待定
D. 以上都不对
[单项选择]某施工合同约定承包工程应于10月20日竣工。9月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到10月30日。该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A. 如果通过赶工在10月20日竣工，可获提前竣工奖励
B. 如果通过赶工在10月20日竣工，不能获提前竣工奖励
C. 如果在10月25日竣工，既不获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D. 如果在10月30日竣工，不需承担拖期赔偿责任
[单项选择]FIDIC合同条件下，某施工合同约定，人员窝工补贴15元/工日，人工工资为55元/工日，以人工费为基数的综合费率为45%，施工现场租得施工机械一台，台班单价为450元/台班，租赁费为120元/台班，在施工过程中，出现了异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工20个工日；场外大面积停电，停工4天，人员窝工8天，则施工企业可向业主索赔费用为( )元。
A. 780
B. 1080
C. 1380
D. 1480
[单项选择]某施工合同约定承包工程应于9月30日竣工。8月中旬发现，因承包人的施工管理不严格，导致实际进度滞后于计划进度。承包人按工程师要求修改了进度计划，竣工日期推迟到了10月10日，该进度计划得到工程师的确认，则( )。
A. 如果通过赶工在9月30日竣工，可获得提前竣工奖励
B. 如果通过赶工在9月30日竣工，不能获得提前竣工奖励
C. 如果在10月5日竣工，既不能获得奖励，也不承担拖期赔偿责任
D. 如果在10月10日竣工，不需承担拖期赔偿责任
[单项选择]某公路工程，施工段A由某施工单位通过投标获得了本工程的施工任务，与业主签订了施工合同，在施工过程中，该施工单位通过成本管理的各种手段，积极降低施工项目的成本，以达到最可能实现最低的目标成本的要求。
根据场景，回答下列问题。
下列有关于成本责任制原则的说法，错误的是( )。
A. 施工项目经理部应对企业下达的成本指标负责
B. 班组和个人也应对企业下达的成本指标负责
C. 成本责任制的关键是划清责任，建立各种制度，并要与奖惩制度挂钩
D. 成本责任制做到层层保证，定期考核评定
