参考答案:A
本题考核辩护人的范围。《刑事诉讼法司法解释》第33条规定，人民法院审判案件过程中，应当充分保证被告人行使刑事诉讼法第三十二条规定的辩护权利。但下列人员不得被委托担任辩护人：（一）被宣告缓刑
第6题:[多选题]关于合同谈判中工期和维修期的说法，正确的有()此题的正确答案是？
( 2015真题 )
A.对于具有较多单项工程的建设项目工程，可在合同中明确允许分部位或分*提交业主验收
B.由于工程变更原因对工期产生不利影响时，应该给予承包人要求合理延长工期的权利
C.承包人只应该承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷
D.承包人不能用维修保函来代替业主扣留的保留金
E.业主和承包人应当根据项目情况、施工环境因素等商定适当的开工时间
参考答案:ABC
中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期，或者根据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期、竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。
对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等),并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。
双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。
合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。
承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取冋被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索冋款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。@##
对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收（例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收；分多段的公路维修工程应允许分段验收；分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等）,并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的利益。
双方应通过谈判明确，由于工程变更（业主在工程实施中增减工程或改变设计等）、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。
合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。
承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一做法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。
第7题:[单选题]证券公司开展融资融券业务，必须经（ ）批准。
A.国务院证券监督管理委员会
B.中国证监会
C.中国证券业协会
D.证券交易所
参考答案:B
证券公司开展融资融券业务，必须经中国证监会批准。
第8题:[多选题]路段联网营运工作行为规范的检查，对内稽查实施方式有：( )
A.现场稽查
B.交叉稽查
C.抽样稽查
D.专项稽查
参考答案:ABCD
第9题: [单项选择]我国统一使用的围生期的范围（）
A. 妊娠满20周至产后4周
B. 妊娠满28周至产后1周
C. 妊娠满28周至产后4周
D. 从胚胎形成至产后1周
E. 妊娠满20周至产后1周
参考答案:B
第10题: [填空题]建筑给水系统在交付使用前必须消毒，清液主要是（）。
参考答案:氯气
第11题:[单选题]在区间作业时，两列路用列车间距离不足( )m时，可在两列车中点进行防护。
A.800
B.900
C.1000
参考答案:C
第12题:[单选题]出血性休克早期表现为轻度烦躁，口渴，呼吸浅快，心率加快，皮肤苍白，收缩压未下降，此时血容量丢失最多不超过
A.5％
B.15％
C.20％
D.25％
E.30％
参考答案:B
第13题:[单选题]按照《国家电网有限公司95598故障报修业务处理规范》规定,国家电网为客户提供“( )小时”故障报修服务。
A.5X8
B.5X24
C.7X24
D.7X8
参考答案:C
第14题:[判断题]喷油器的实际喷油时刻比ECU发出喷油指令的时刻要早。
A.正确
B.错误
参考答案:B
第15题:[多选题]在以下（）区域内动火，应填用一级动火工作票。
A.变压器、压变、充油电缆等注油设备
B.主控室
C.蓄电池室（铅酸）
D. 电缆沟道（竖井）
参考答案:AC
第16题:[多选题]所有权属于物权，是指所有人对自己的财物依法享有的占有、使用、收益和处分的权利。下列关于所有权的说法正确的是()。
A.是一种最完全的物权权利
B.是一种非绝对权
C.具有强烈的独占性和排他性
D.具有永久性
参考答案:ACD
所有权是一种绝对权，它的实现不需要他人的积极行为，他人负有特定的不作为义务。13项说法错误，排除。答案为ACD。
第17题:[单选题]常见的网上单证的类型有身份注册类.普通信息交流类( )和专业商务操作类。
A.资源交流类
B.身份许可类
C.信息发布类
D.专业操作类
参考答案:C
第18题: [单项选择]某直辖市人民政府根据国务院的授权，决定由城建规划局统一行使行政机关的行政处罚权，但下列哪一项职权不能由城建规划局行使？（）
A. 环境保护局的罚款权
B. 工商行政管理局的吊销营业执照权
C. 土地管理局的没收权
D. 公安局的拘留权
参考答案:D
第19题: [多项选择]患者，男性，35岁，胃溃疡史5年，3月来上腹无规律疼痛，进食后显著，钡透：胃黏膜增粗，紊乱，胃窦见1．0cm×1．5cm龛影。应作何种检查（）
A. 胃镜
B. 腹部透视
C. 胸透
D. 腹腔试穿
E. 钡透
F. 血常规
参考答案:B, D, F
第20题:[判断题]道砟桥面的道砟厚度不得大于0.2m。
A.正确
B.错误
参考答案:B
第21题:[填空题]在区间使用轻型车辆及小车时，推行中必须显示___，并注意嘹望。
参考答案:停车手信号
第22题: [单项选择]内径千分尺因固定套管上的螺距是0.5mm，活动套管圆周上刻有50等分，则活动套管每转一格应该是移动（）mm。
A. 1
B. 0.1
C. 0.2
D. 0.01
参考答案:D
第23题: [单项选择]日本组织文化的显著特色是（）
A. 以人为中心
B. 家族主义
C. 和魂洋才
D. 软硬结合
参考答案:B
第24题:[判断题]自2015年1月1日起,公安机关交通管理部门全部撤回派驻检验机构负责查验机动车、核发检验合格标志的民警。
A.正确
B.错误
参考答案:A
第25题:[判断题]OSPF的划分是基于接口的，每个接口属于一个特定的区域。
A.正确
B.错误
参考答案:A
第26题: [单项选择]在数据库逻辑结构设计中，将E-R模型转换为关系模型应遵循相应原则。对于三个不同实体集和它们之间的一个多对多联系，最少应转换为多少个关系模式
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
参考答案:C
答案解析:[解析] 根据E-R模型与关系模型之间的转换规则，此题最少应该转换为4个关系模式。
第27题:[判断题] 押运中突然发生火灾，立即启动执勤方案。
A.正确
B.错误
参考答案:B
第28题:[单选题]水平安定面配平马达有3部,其中1部失效则:
A.A.电动配平失效
B.B.电动配平半速.
C.C.电动配平不受影响.
D.D.需人工转换到另一部马达.
参考答案:C
第29题:[判断题]车辆连挂后,必须确认两钩成完全连接状态,即确认两钩均处于闭锁状态。( )
A.正确
B.错误
参考答案:A
第30题:[单选题]额定电压是指变压器( ),它应与所连接的输变电线路电压相符合。
A.相电压
B.线电压
C.最大电压
参考答案:B
第31题:[单选题]保持阀的功用是将降压风缸的压力空气保持在()。
A..340~360kPa
B..280~340kPa
C..420~450kPa
参考答案:B
第32题:[多选题]下列选项中有关量块的叙述正确的是( )。
A.量块是机械制造业中控制尺寸的最基本的量具
B.量块是精密的尺寸标准
C.量块是一般精度的尺寸标准
D.制作量块的材料一般选用耐磨性好、硬度高,且不易变形的轴承钢
参考答案:ACD
第33题: [单项选择]在个人住房贷款的审批环节，采用单人审批时，贷款审批人直接在( )上签署审批意见。
A. 个人信贷业务报批材料清单
B. 个人住房贷款合同
C. 个人信贷业务申报审批表
D. 个人住房借款申请书
参考答案:C
答案解析:[解析] 本题考查个人住房贷款的审批。在个人住房贷款的审批环节，采用单人审批时，贷款审批人直接在《个人信贷业务申报审批表》上签署审批意见。
第34题:[单选题]每次查铺查哨的情况，可以根据实际情况选择登记内容。 ()
A.正确
B.错误
参考答案:B
第35题:[单选题]下列哪些资金岗位必须相互分离( )
A. 资金支付的审批与执行
B. 资金的保管记录与清查
C. 资金的会计记录与监督
D. 以上全部
参考答案:D
无
第36题: [单项选择]下列对现阶段小微企业“倒贷”现象的说法中不正确的是（）。
A. 长期以来，银行要求小微企业“先还后贷”，为获得贷款，小微企业举借利率较高的“过桥”资金先行归还贷款，再获得新贷款
B. 高利率的“过桥”资金利于减轻企业的债务负担，从而从银行获得持续贷款
C. 使得银行无法对贷款真实质量情况做出准确判断
D. 一定程度上加大了小微企业的信用风险
参考答案:B
我来回答:
最新试题
