第10题: [不定项选择]海宁市山南县石河镇工商所在市场检查过程中,发现个体工商户吴某出售劣质商品,坑害消费者,遂对其处以300元的罚款。吴某对此处罚决定不服,拟提起行政复议。回答下列问题:甲公司向对本案有管辖的A人民法院提起诉讼。A人民法院受理本案后该地突发洪水,法院无法开展正常的审判工作。此时A法院应当: A. 延期审理 B. 中止诉讼 C. 终结诉讼 D. 报请上级人民法院指定其他法院管辖 参考答案:D 答案解析:本题考查指定管辖。 《行政诉讼法》第22条第1款规定:“有管辖权的人民法院由于特殊原因不能行使管辖权的,由上级人民法院指定管辖。”本案中,A人民法院虽有管辖权,但因为突发洪水而不能行使管辖权,应由上级
第31题: [多项选择]甲厂准备兴建职工宿舍楼一处,乙建筑公司承包该项工程,下列选项中,乙公司可以顺延工程日期的情形有哪些( ) A. 隐蔽工程在隐蔽以前,乙公司通知甲厂派人检查,但甲接到通知后,过了15天,仍未派人检查 B. 甲方未依约定的规格及标准提供建筑材料 C. 施工期间,因阴雨连绵,致工程进度缓慢 D. 施工期间,乙公司某重要设备被小偷盗走 参考答案:A,B 答案解析:[解析] 本题考查的是建设工程合同中,承包人顺延工程日期的条件。承包人可以顺延工程日期的情形有:(1)《合同法》第278条的规定,承包人乙在隐蔽工程隐蔽前,通知发包人检查而发包人甲未及时检查的,可顺延