第1题: [单项选择]以下结构中矿化程度最高的是()。 A. 管周牙本质 B. 管间牙本质 C. 球间牙本质 D. 前期牙本质 E. 托姆斯颗粒层 参考答案:A 答案解析:管周牙本质是成牙本质细胞突起周围的间质,其矿化程度高,构成牙本质小管的壁,磨片中呈环行透明带。在脱矿切片中,由于矿物盐脱失,此区域变成空的环状空隙。
第30题: [单项选择]某工程项目施工中,因业主指定购买的某批次钢材在入场检验时发现不符合国家标准,予以退换,为此影响了工期并发生停窝工费用。则该部分损失应由()。 A. 业主全部承担 B. 施工单位全部承担 C. 业主和施工单位共同承担 D. 工期顺延、费用由施工单位承担 参考答案:A 答案解析:《建设工程质量管理条例》第14条规定:"建设单位不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备"。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12条规定:发包人