第1题:
[多选题]依据《广西电网有限责任公司人身安全红线违规问责管理办法（试行）》规定，以下属于红线违规的是：
A.输配电线路更换或修复导线时，带张力剪断导线、地线、拉线。
B.登杆塔前，未核对杆号，未检查杆根、基础和拉线；线路杆塔上有人作业时，下方人员进行耐张杆段内的杆塔拉线调整或拆除。
C.高压设备停电工作未按规定办理厂站、线路第一种工作票或紧急抢修工作票开展现场作业。
D.未按规定使用电气操作票进行高压设备倒闸操作。
参考答案:ABCD
第2题:
[单选题]诊断皮肤黏膜淋巴结综合征冠状动脉病变最佳检查是A.超声心动图
B.心电图
C.冠脉造影
D.X线
E.放射性核素
参考答案:A
超声心动图是诊断冠状动脉病最佳检查，安全、可靠、方便、重复性好。冠状动脉扩张、冠状动脉瘤样改变在病程2～3周检出率最高。
第3题:
[判断题]轻质进料裂解炉设置了一台减温器而重质进料裂解炉设置了两台，是因为轻质进料裂解炉SS温度较重质进料裂解炉要低。
*
A.正确
B.错误
参考答案:B
第4题:
[简答题]简述综合监控系统主要联动功能包括
参考答案:综合监控系统主要联动功能包括：
——正常工况，开站/关站和列车进站自动广播等联动功能；
——火灾工况，区间火灾防排烟模式控制、车站火灾消防应急广播、车站火灾场景的视频监控和乘 客信息系统的火灾信息发布等联动功能；
——紧急工况，启动相关系统及被控设备的联动功能；
——阻塞工况，启动相关车站隧道通风设备联动功能。
第5题: [单项选择]
期货公司与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，但是，能够证明客户已有交易经历的，对于客户在交易中的损失( )。
A. 应免除期货公司的责任
B. 应减轻期货公司的责任
C. 双方各自承担50%的责任
D. 客户应承担主要责任
参考答案:A
答案解析:[解析] 《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》第十六条规定，期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意《期货交易风险说明书》内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应
第6题:
[简答题]我军历史上最早的阅兵式是在_________。
参考答案:江西瑞金
第7题:
[多选题]有关卤代烃物理性质说法正确的有( )。A.一元卤烷的沸点随着碳原子数的增加而减少
B.一氯代烷的相对密度大于1
C.同一烃基的卤烷，碘烷相对密度最大
D.卤烷不溶于水
参考答案:CD
第8题:
[多选题]会计凭证的受理应做到（）。A.是否为本单位凭证
B.是否超过存款余额
C.款项来源是否符合规定
D.大小写金额是否一致
参考答案:ABCD
第9题:[单选题](单选题,1 分)
一淋巴结作病理切片检查,淋巴结内见成团的异型细胞,并有病理性核分裂象和角化珠形成,应诊断为
A.淋巴结结核
B.恶性淋巴瘤
C.淋巴结慢性炎症
D.淋巴结转移性腺癌
E.淋巴结转移性鳞癌
参考答案:E
第10题:
[判断题]采用普通蛋白泡沫灭火，一次进攻用水量＝混合液供给强度错燃烧面积错供液时间。( )A.正确
B.错误
参考答案:B
第11题: [多项选择]
鉴定机构接到鉴定申请后，应当及时按下列( )程序进行鉴定。A. 受理申请
B. 初始调查，摸清房屋的历史和现状
C. 经鉴定属于危险房屋的，鉴定机构必须及时发出危险房屋通知书
D. 现场查勘、测试、记录各种损坏数据和状况
E. 全面分析，论证定性，作出综合判断，提出处理建议
参考答案:A,B,D,E
第12题:
[判断题]强化缺陷设备监测、巡视制度，在恶劣天气、设备危急缺陷情况下开展巡检、巡视等高风险工作，应采取措施防止触电、雷击、淹溺、中毒、机械伤害等事故发生。
A.正确
B.错误
参考答案:A
第13题:
[单选题]以下关于《服务品质管理办法》说法错误的是( )? A.触犯本办法的当事人,若为经纪人层级则罚则为扣基分,若为管理层级则罚则为罚款
B.触犯本办法的当事人,取消本赛季竞赛荣誉和晋升(本赛季即:处罚时所处赛季)
C.《服务品质管理办法》的制度内容含投诉和责任事故两个部分
D.只要被顾客投诉都视为有效投诉
参考答案:D
第14题:
[多选题]25Hz交流二元继电器轨道磁路由（ ）组成。A.轨道芯片
B.翼板
C.动合接点
D.轨道线圈
参考答案:AD
第15题: [单项选择]
一个工程项目的施工总进度规划或施工总进度计划是工程项目的( )。A. 控制性施工进度计划
B. 指令性施工进度计划
C. 指导性施工进度计划
D. 实施性施工进度计划
参考答案:A
第16题:
[判断题][T]A-A-003 5 1 3
要保证离心泵不发生气蚀，要求NPSHr>NPSHa。
A.正确
B.错误
参考答案:B
第17题: [单项选择]
下列关于投资项目营业现金流入量预计的各种说法中，错误的是（）A. 营业现金流入量等于税后净利加上折旧
B. 营业现金流入量等于营业收入减去付现成本再减去所得税
C. 营业现金流入量等于税后收入减去税后成本再加上折旧引起的税负减少
D. 营业现金流入量等于营业收入减去营业成本再减去所得税
参考答案:D
第18题:
[多选题]城郊线电客车下述条件哪些满足时,DCU输出“短接接触器合”有效,闭合短接接触器()。[3分]
A.方向手柄处于非零位
B.充电接触器闭合已达3s
C.中间电压不低于1000V且大于网压的85%
D.方向手柄处于零位持续120s
参考答案:ABC
第19题:
[单选题]避雷针是常用的避雷装置,安装时,避雷针宜设独立的接地装置,如果在非高电阻率地区,其接地电阻不宜超过( )Ω。
A.4
B.2
C.10
参考答案:C
第20题:
[单选题]根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》规定，建设项目安全设施必须与主体工程( )。
A.同时立项、同时审查、同时验收
B.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
C.同时设计、同时施工、同时验收
参考答案:B
第21题: [不定项选择]
关于端粒酶的叙述，错误的是（）。A. 以染色体DNA为模板
B. 含有RNA模板
C. 具有逆转录酶活性
D. 是RNA-蛋白质复合物
E. 催化端粒DNA生成
参考答案:A
第22题:
[单选题]关于地铁防排烟设计的说法，正确的是（）A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2
B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区
C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000m2
D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm
参考答案:A
技术实务389页。站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2。
第23题:
[判断题]现场执法民警应当按照工作预案，分工协作、密切配合，有效制止违法犯罪，控制现场。A.正确
B.错误
参考答案:A
现场执法基本规定基本要求：现场协作配合，现场执法民警应当按照工作预案，分工协作、密切配合，有效制止违法犯罪，控制现场。
第24题: [填空题]
Without a doubt, one will get nowhere __________________________ (不努力).
参考答案:Without working hard
第25题:
[单选题]吊篮在雨雪、大雾、风沙及( )级以上大风等恶劣天气时，应停止作业。A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案:C
教材26.7.20
第26题: [简答题]
2．监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理为什么参考答案:
1．成立的内容：
H工作停工3天成立；
I工作停工1天成立。
2．工期顺延、经济索赔确定认可：
(1)工期顺延：
由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿。
①因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天。
②因业主要求变更设计；F工作补偿3天。
③因公网停电；F工作补偿1天，I工作补偿1天。
应补偿的工期：
(答案一)绘如图4-6网络计划图计算：
[*]
图4-6 网络计划图 136-129=7(天)
监理工程师认可顺延工期7天。
(答案二)由于非施工单位原因造成的各项工作延误，并未改变原网络计划的关键线路(1.0)；
G工作和F工作不在关键线路上，时间延误不影响工期；
E、H和I工作在关键线路上，将影响工期；
监理工程师应认可顺延工期3+3+1=7(天)。
(2)经济索赔：
①机械窝工费(闲置费)：
E工作：3×240×60%=432(元)
F工作：(3+1)×70×60%=168(元)
G工作：2×55×60%=66(元)
H工作：3×70×60%=126(元)
机械窝工费(闲置费)合计：792(元)
②人工窝工费：
E工作：3×30×28×60%=1512(元)
F工作：4×35×28×60%=2352(元)
G工作：2×15×28×60%=504(元)
H工作：3×35×28×60%=1764(元)
I工作：1×20×28×60%=336(元)
人工窝工费合计：6468(元)
③因属暂时停工，间接费损失不予补偿。
④因属暂时停工，利润损失不予补偿。
结论：经济补偿合计792+6468=7260(元)
(3)监理工程师可直接签证该项经济索赔，因经济补偿金额未超过监理工程师1万元的批准权限。
监理工程师审核签证工期顺延证书应报业主审查批准，因顺延工期天数超过了监理工程师5天的批准权限。
第27题:
[判断题]钢轨锁定不良，昼夜温差、季节温差造成窜轨严重，轨端绝缘顶死，管垫拉破，绝缘接头应安装窄扣件却安装了一般扣件或轨枕扣件螺母松动弹条碰鱼尾板，均会产生后红光带。
A.正确
B.错误
参考答案:A
第28题:
[多选题]尽量避免交叉作业，如遇交叉作业应采取（）、（）等防护措施。A.防高处落物
B.防触电
C.防人身事故
D.防坠落
E.略
F.略
参考答案:AD
第29题:
[单选题]牺牲人员棺椁覆盖( )。A.队旗
B.军旗
C.党旗
D.国旗
参考答案:D
第30题:
[单选题]( )提出了全面深化改革的总目标,即完善和发展中国特色社会主义制度,推进国家治理体系和治理能力现代化,推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型。(5.0)
A. 党的十八届二中全会
B. 党的十八届三中全会
C. 党的十八届四中全会
D. 党的十八届五中全会
参考答案:B
第31题: [多项选择]
下面关于股票基金的说法正确的是( )。A. 股票基金是指以上市股票为主要投资对象的证券投资基金
B. 股票基金是最重要的基金品种
C. 各国政府对股票基金的监管都十分严格
D. 股票基金的投资目标侧重于追求资本利得和长期资本增值
参考答案:A,B,C,D
第32题:
[单选题]ATS机柜如需关机时，开关机顺序正确的是A.关机时：先关主机电源，然后关机柜空开开机时：先开主机电源，再开机柜空开
B.关机时：先关机柜空开，然后关主机电源开机时：先开主机电源，再开机柜空开
C.关机时：先关主机电源，然后关机柜空开开机时：先开机柜空开，再开主机电源
D.关机时：先关机柜空开，然后关主机电源开机时：先开机柜空开，再主机电源
参考答案:C
第33题:
[单选题]1193. 依据《燃气公司一号位、工程理正和工程召集人工程检查细则》，燃气公司工程理正每个月对工程现场的检查数量要求是（ ）。
A. ≥5次 ≥10个
B. ≥4次 ≥10个
C. ≥4次 ≥20个
D. ≥5次 ≥15个
参考答案:B
第34题:
[单选题]国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从( )获得物质帮助的权利。
A.用人单位
B.社会公益组织
C.社会保险经办机构
D.国家和社会
参考答案:D
根据《社会保险法》第二条规定,国家建立基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险制度,保障公民在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。
命题单位:劳动监察局
