[单选题]某工程是采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数P_n=1.05，实际竣工月计算的调价系数P_n=1.07，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为()
A.1.0
B.1.05
C.1.06
D.1.07

[单选题]某工程项目是按照FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月，A单位工程缺陷通知期的终止时间应为()
A.A单位竣工日后1年
B.A单位工程竣工日后1年3个月
C.全部工程竣工日后1年
D.全部工程竣工日后1年3个月

[单选题]某工程项目是根据FIDIC《施工合同条件》签订的合同，合同约定，缺陷责任期为20个月，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷，承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷责任期6个月，A单位工程缺陷责任期的终止时间应为()。
A.A单位工程竣工日后26个月
B.A单位工程竣工日后24个月
C.全部工程竣工日后26个月
D.全部工程竣工日后24个月

[单选题]某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同，约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程，工程师于10月13日颁发了接收证书，承包商于10月30日完成了竣工检验，则该工程的竣工日为()
A.10月10日
B.10月13日
C.10月20日
D.10月30日

[单选题]某施工合同采用FIDIC《施工合同条件》，专用条件中约定完成工程的时间为500天，缺陷通知期为365天。施工过程中，经工程师批准顺延工期38天，则判定承包人提前或延误竣工的时间应为()
A.500天
B.538天
C.865天
D.903天

[不定项选择题]共用题干 房产开发商甲与建筑施工企业乙签订建筑工程施工合同。合同约定：建筑工程完成时，甲与乙按6：4比例分配房屋。房屋建成后，甲以工程逾期完工构成违约为由起诉乙，要求乙支付违约金300万元。乙反诉甲，理由是：甲拖延办理有关开工手续及工程款拨付，构成违约，要求甲承担违约金400万元。案件起诉后，丙以其与乙有房屋买卖合同为由，要求甲、乙为其办理所购房屋的产权证。法院受理后，认定以下事实：(1)甲、乙合同订立后，双方先施工后办理了有关开工手续，开工1个月后才办理完所有建筑施工手续。(2)合同约定，双方有权各自对外出售作为分配比例额度内的房屋，乙以甲的名义对外销售房屋。甲、乙在没有取得房屋预售许可证的情况下，对外销售了各自分配额度内的全部房屋。本案至起诉时，购房人的房屋产权的登记手续均未办理。 就丙购买房屋的合同而言，关于合同主体、房屋所有权以及合同责任的说法，正确的有()。
A.如果房屋已经升值，则该房屋的所有权归丙
B.应视为甲与丙之间的合同
C.应视为乙与丙之间的合同
D.应视为甲、乙与丙之间的合同
E.甲、乙应向丙承担按份责任

[单选题]根据FIDIC施工合同条件的约定，在施工过程中发生了一个有经验的承包商也无 法预见的地质条件变化，导致工程延误和费用增加，则承包商可索赔( )。
A.工期、成本和利润
B.工期、成本，不能索赔利润
C.成本、利润，不能索赔工期
D.工期，不能索赔成本和利润

[多选题]采用FIDIC《施工合同条件》签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有()
A.工程量清单中的工程量不准确
B.承包商的投标报价漏缺
C.合同内有调价条款
D.施工中发生工程变更
E.承包商拖期竣工的赔偿

[单选题]甲地注册的建设单位与乙地注册的施工企业在丙地签订了建设工程施工合同。合同约定，项目所在地为丁地，若发生纠纷，向丙地法院起诉。则该合同确定诉讼管辖的标准为()。
A.原告住所地
B.被告住所地
C.合同签订地
D.合同履行地

[简答题]背景资料 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定： (1）该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5 万元. (2）工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。 (3）施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。 (4）工程若需要变更，必须提前14天通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。 在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15天通知了业主，业主 供应材料延误工期0.5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥强度等级较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选 矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发 生拖延，最终延误工期0.5个月。 问题： (1）施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？ (2）施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处？ (3）工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理？

[简答题]1．背景 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定： (1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。 (2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。 (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。 (4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。 在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。 2．问题 (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处? (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处? (3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理?

[简答题]背景 某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定： (1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚款5万元。 (2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。 (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。 (4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施工单位承担责任。 在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15d通知了业主，业主供应材料延误工期0．5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较高，施工单位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走廊施工进度发生拖延，最终延误工期0．5个月。 问题 (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处 (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处 (3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理

[简答题]某施工单位与业主签订了一矿井地面矿仓及运输走廊的施工合同，合同约定： (1)该工程的工期为18个月，如果是承包商的责任造成工期延长，每延长1个月罚 款5万元。 (2)工程施工材料由施工单位自行购买，如出现质量问题由施工单位承担全部责任。 (3)施工中与现场其他施工单位之间的关系协调由施工单位自身负责，业主不参与。 (4)工程若需要变更，必须提前14d通知业主及设计单位，否则造成的工期延误由施 工单位承担责任。 在工程的实施过程中，部分材料施工单位无处购买，施工单位提前15天通知了业主， 业主供应材料延误工期0. 5个月；在运输走廊施工中，由于采用的水泥标号较髙，施工单 位因施工技术水平的限制要求变更，业主不予同意；另外由于运输走廊上部与选矿厂房连 接，而选矿厂房因地基处理发生工期延误，虽没有影响选矿厂房的施工工期，但使运输走 廊施工进度发生拖延，最终延误工期0.5个月。 问题 (1)施工单位与业主之间的合同约定有哪些不合理之处？ (2)施工单位要求进行工程变更的做法是否有不合理之处？ (3)工程结算时，业主要对施工单位工期拖延1个月进行罚款5万元，是否合理？

[简答题]某实施监理的工程，业主与某承包商按FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同，在施工合同《专用条件》中双方约定： 　　①本合同系综合单价合同，合同内所含各项目的费率或价格不应考虑变动。除非变更工程项目涉及的款额超过合同总价的2%，以及在该项目下实施的实际工程量超过或少于暂估工程量清单中所注工程量的20%以上时，才可变动其费率或价格；②工程有效合同价为765万元，计日工单价为25.0元/工日，价格调整系数为1.15，滞留金8%，工程师签发进度款证书的最小金额为100万元； 　　③工程招标书中暂估工程量清单中钢筋混凝土灌注桩的工程量为1218.57m3，承包商的报价为764元/m3。该工程实施中发生了如下事件： 　　事件1：施工前承包商提出，监理工程师发布变更指令都涉及费用的增减。下列条款会导致合同价的变化，都应由业主支付有关费用： 　　（1）根据监理工程师的指示，承包商进行工程量表中没有规定的作业； 　　（2）承包商按工程图纸放线并经监理工程师检查，施工中发现放线有误，且非图纸有误，承包商纠正这些差错所需费用； 　　（3）发生应由业主承担的风险，承包商根据监理工程师指示进行的清理、补修所需费用； 　　（4）监理工程师指示对工程任何部分的形式、数量或质量的变更； 　　（5）在缺陷责任期，监理工程师指示承包商进行应负责任的修补费用； 　　（6）合同中没有规定，监理工程师指示承包商所进行的与工程有关的工作所发生的费用。 　　事件2：在桩基施工前监理工程师签发了由设计单位提出的，业主认可的加密基础钢筋混凝土灌注桩的变更令。业主发现桩基实际工程量可能会超过暂估工程量的20%，于是，向监理工程师提出，由于工程变更使某项工作的实际工作量比投标时工程量清单中的暂估工作量超过或减少20%时，该项目即应调整费率或价格。 　　事件3：桩基础施工后经监理工程师检验符合质量要求，并计量确认钢筋混凝土灌注桩的工程量为1522.50m3。经协商新的单价为735元/m3，桩基完工后承包商提出的结算报表如下： 　　承包商结算报表 　　（1）永久性工程：1522.50×764=116.319（万元）； 　　（2）桩基设备进出场费：1.5万元； 　　（3）计日工：25元/工日×450工日=1.125（万元）； 　　（4）管理费：（116.319+1.5+1.125）×14%=16.652（万元）； 　　（5）已到货材料设备预付款：4万元； 　　（6）本月应得款额：（116.319+1.5+1.125+16.652+4）×（1.15-8%）=145.088（万元）。 　　经监理工程师对承包商结算报表数据的核实，计日工为250个，已运到工地的材料设备预付款为3.7万元。 　　问题： 　　1.事件1中，承包商的说法是否正确？监理工程师发布的哪些变更指令会导致合同价的变化？ 　　2.事件2中，业主提出实际工作量比暂估工作量超过或减少20%时，该项目即应调整费率或价格的说法是否正确？说明理由。 　　3.事件3中，桩基工程的单价是否应调整？为什么？ 　　4.事件3中，监理工程师应如何审定该结算报表？说明理由。监理工程师将如何签发付款证书？

[简答题]【背景资料】 某施工单位承担了矿山井巷工程，与业主签订了建设施工合同，合同约定工期15个月，开工日期为2005年11月1日，竣工日期为2007年1月31日。工期奖惩额为5000元／d，工程保修期为1年。 在施工过程中，由于发生地质条件变化，建设单位进行了设计变更，影响工期10d；由于雨期影响材料进场，影响工期5d；工程累计停电20d；在施工过程中由于冒顶事故导致2人当场死亡，影响工期10d；由于项目工期紧，井下一机电硐室未经验收，建设单位就投入使用；该工程实际竣工日期为2007年2月20日。 【问题】 1．按事故发生的原因和事故后果严重程度，本工程发生的人身伤害事故属于哪一类别的事故? 2．根据《矿山安全法实施条例》，对本起伤亡事故处理时限是如何规定的? 3．施工单位是否应该承担该工程延误的责任?应该如何计算工期延误的奖惩数额? 4．该机电硐室未经验收便投入使用，其质量问题施工单位是否应当承担质量责任?应该如何处理?