更多"[简答题]某新建站房工程，建筑面积56500m2，地下一层，地上三层，"的相关试题:
[简答题]背景资料：
某新建工程，建筑面积2800m2，地下1层，地上6层，框架结构，建筑总高28．5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工工程中，发生了如下事件：
事件一：施工单位依据施工组织总设计编制了单位工程进度计划。
事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2．3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。
事件三：检查组按安全检查标准对本次安全检查，汇总表得分68分。
事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。
问题：
1．事件一中，单位工程进度计划的编制依据有哪些
2．针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改
3．建筑施工安全检查评定结论有哪些等级事件三中的检查结果应评定为哪个等级
4．事件四中，建设单位的说法是否正确说明理由。建设单位可否另请第三方维修说明理由。维修所发生的费用应如何承担
[简答题]某新建工程，建筑面积28000m2，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查内容包括：安全思想、安全责任、安全制度、安全措施。
事件二：施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与相应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。
事件三：施工现场入口仅设置了企业标志牌、工程概况牌，检查组认为制度牌设置不完整，要求补充。工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了通知单。
＜1> 、除事件一所述检查内容外，施工安全检查还应检查哪些内容？
＜2> 、事件二中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
＜3> 、事件三中，施工现场入口还应设置哪些制度牌？现场工人宿舍应如何整改？
＜4> 、建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？
[简答题]【背景资料】
某市新建工程，建筑面积28000 m2，地下一层，地上六层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与某施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。在施工过程中，发生了如下事件：
事件一：结构施工期间，楼层内配备了临时消防竖管，管径50mm，在临时搭建的95 m2木工加工棚内，配备了2只10L的灭火器。临时消防道路的净宽为3.5m，净高4.5m。
事件二：现场宿舍设置了封闭式窗户，宿舍内床铺均为2层。通道宽度为0.8m，施工现场宿舍室内净高2.2m，每间宿舍只住了20人。
事件三：项目部按照要求在主要出入口设置了施工现场平面图、安全生产牌。施工现场实施开放式管理，现场出入口处设置了门卫室。场地四周围挡高度为2.2m，沿场地四周间断性设置。
【问题】
?1.指出事件一有哪些不妥之处，写出正确方法？
?2.事件二中，现场宿舍、食堂的设置有哪些不妥并说明理由。
?3.指出事件三中的不妥之处并说明理由。
[简答题]（三）背景
资料某新建工程，建筑面积2800m2，地下1 层，地上6 层，框架结构，建筑总高28.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，合同约定项目施工创省级安全文明工地。施工过程中，发生了如下事件：事件一：建设单位组织监理单位、施工单位对工程施工安全进行检查，检查施工单位编制的项目安全措施计划的内容包括有：管理目标、规章制度、应急准备与响应、教育培训。检查组认为安全措施计划主要内容不全，要求补充。事件二：检查施工现场工人宿舍室内净高2.3m，封闭式窗户，每个房间住20 个工人，检查组认为不符合相关要求，对此下发了整改通知单。事件三：检查组按安全检查标准对本次安全检查评分，汇总表得分68 分。事件四：工程竣工后，出现屋顶漏水、墙面剥落等质量问题，经调查属施工质量问题，建设单位认为还在保修期内，施工单位应免费修理，施工单位认为已通过竣工验收并移交，不予免费修理，建设单位另请其他施工单位进行维修。问题
1．事件一中，安全措施计划中还应补充哪些内容？
2．针对事件二中现场工人宿舍的问题，应如何整改？
3．建筑施工安全检查评定结论有哪些等级？事件三中的检查结果应评定为哪个等级？
4．事件四中，建设单位的说法是否正确？说明理由。建设单位可否另请第三方维修？说明理由。维修所发生的费用应如何承担？
[简答题]背景：某活动中心工程，地下1层，地上3层，建筑面积1.23万m2，结构为框架结构，工程于2011年3月20日开工，计划于2011年12月25日竣工，在施工过程中发生了以下事件：
事件一：由于选址的原因，地基不好，因此基础下面设计有25颗直径为800m长10m的工程桩，施工单位采用了泥浆护壁的工艺成孔。
事件二：由于工期较紧，土方开挖需要夜间进行，业主要求施工单位办理相关手续，避免扰民和民扰的问题。
问题：
1.施工单位进行排污应具备何种手续？现场排污如何操作？
2.对于固体废弃物应如何进行处置？
3.土方夜间施工时对扰民问题项目部应做哪些工作？
[简答题]某公司投资建设一幢商场工程,地下1层、地上5层,建筑面积12000m2，结构类型为框架结构。经过公开招标投标,乙施工企业中标。双方采用《建设工程施工合同（示范文本)》GF—2017-0201签订了施工合同，合同价款的约定方式为固定总价,合同工期为280d,并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。
合同履约过程中发生了以下事件：
事件一:乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时,甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4.20m变更为4.80m,当日乙方停工。25d后甲方才提供正式变更图纸,工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失60万元和顺延工期25d的书面报告及相关索赔资料,但甲方收到后始终未予答复。
事件二:在工程装修阶段,甲方将外墙门口处镶贴瓷砖做法变更为干挂大理石,乙方收到了经甲方确认的设计变更文件,调整相应的施工安排。乙方在施工完毕2个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元,但遭到甲方的拒绝。
【问题】
1.双方签订的固定总价合同是否适当说明固定总价合同的适用范围。建筑工程合同价款的约定还有哪些形式
2.事件一中,乙方的索赔是否成立结合合同索赔条款说明理由。
3.事件二中,乙方申报设计变更增加费是否符合约定结合合同变更条款说明理由。
[简答题]某办公楼工程，建筑面积50000m2，劲性钢筋混凝土框架结构，地下三层，地上四十六层，建筑高度约203m，基坑深度15m，桩基为人工挖孔桩，桩长18m，首层大堂高度为12m，跨度为24m，外墙为玻璃幕墙。吊装施工垂直运输采用内爬式塔吊，单个构件吊装最大重量为12t。
合同履行过程中，发生了下列事件：
事件施工总承包单位编制了附着式整体提升脚手架等分项工程安全专项施工方案， 经专家论证，施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。
事件二：监理工程师对钢柱进行施工质量检查中，发现对接焊缝存在夹渣，形状缺陷等质量问题，向施工总承包单位提出了整改要求。
事件三：施工总承包单位在建筑首层大堂顶板混凝土时，发生了模板支撑系统坍塌事故，造成5人死亡，7人受伤。事故发生后，事故总承包单位现场有关负责人员于2小时后向本单位负责人进行了报告，施工总承包单位负责人接到报告后1小时后向当地政府行政主管部门进行了报告。
事件四：由于工期较紧，施工总承包单位于晚上11点后安排了钢结构构件进场和焊接作业施工，附近居民以施工作业影响夜间休息为由进行了投诉，当地相关主管部门在查处时 发现：施工总承包单位未办理夜间施工许可证，检测夜间施工场界噪声值达到60分贝。
1.依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案有哪几项？
2.事件二中，焊缝产生夹渣的原因可能有哪些？其处理方法是什么？
3.事件三中，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令），本事故属于哪个等级？纠正事件三中施工总承包单位报告事故的错误做法，报告事件应报告哪些内容?
4.写出事件四中施工总承包单位对所査处问题应采取的正确做法，并说明施工中避免或减少光污染的防护措施。
[简答题]某办公楼工程，建筑面积20000m2，钢筋混凝土框架结构、地下一层，地上十八层，建筑高度约60m，基坑深度7m，桩基为人工挖孔桩，桩长18m，首层大堂高度为4.2m，
跨度为24m，外墙为玻璃幕墙。最后选定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工总承包合同，双方约定防水工程允许专业分包。
合同签署约定如下：（1）本工程合同工期340 天；（2）本工程采取清单综合单价计价模式；（3）现场安全文明施工费的措施费包干使用；（4）因建设单位责任引起的
工程主体设计变更发生的费用予以调整；（5）工程预付款比例为10%。
工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，乙施工单位在进行投标总价基础上下浮5%进行报价，评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。
事件二：甲施工单位将防水工程分包给了有资质的乙施工单位，乙施工单位签订分包合同后因其资金周转困难，随后将工程转交给了一个具有施工资质的丙施工单位。
事件三：临近竣工，由于工期紧，施工单位自行决定实行“三班倒”连续施工，周边居民纷纷到有关部门进行投诉。
事件四：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3 万元，甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲
施工单位向建设单位提交了索赔报告。
问题：
1.事件一中，评标小组的做法是否正确？并指出不可作为竞争性费用项目分别是什么？
2.事件二中，甲乙施工单位的行为是否合法？请说明理由。
3.事件三中，施工单位有哪些不妥？按有关规定，建筑工程结构施工阶段与夜间施工的噪声限值是多少？
4.事件四中，甲施工单位的索赔是否成立？
5.简述承包人合同管理应遵循的程序。
拓展思考：依据背景资料指出需要进行专家论证的分部分项工程安全专项施工方案有哪几项？
[简答题]某酒店工程，建筑面积 28700 ㎡，地下 1 层，地上 l5 层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500--2013。共有甲、乙、丙等 8 家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF—2017--0201 签订了施工总承包合同。
合同部分条款约定如下：（1）本工程合同工期 549d；（2）本工程采取综合单价计价模式；（3）包括安全文明施工费的措施费包干使用；（4）因建设单位责任引起的工程实体设计变更发生的费用予以调整；（5）工程预付款比例为 l0%。
工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮 5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013 中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。
事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量 650m3，定额单价人工费 8.40 元/m3、材料费 12.00 元/m3、机械费 1.60 元/m3。分部分项工程量清单合价为 8200 万元，措施费项目清单合价为 360 万元，暂列金额为 50 万元，其他项目清单合价 120 万元，总包服务费为30 万元，企业管理费 l5%，利润为 5%，规费为 225.68 万元，税金为 3.41%。
事件三：由于工期紧张，施工单位甲经建设单位同意后，决定将裙房工程分包给具备资质的 A 公司，并与具备相应资质的劳务公司 B 签订了针对主体结构施工作业的劳务分包合同。由于工期压力较大，B 劳务公司人员不足，故又将部分劳务作业分包给同样具备资质的劳务公司C。
事件四：劳务分包单位在作业员进场施工前，按实名制管理要求，将进场施工人员的身份证、劳动合同文本等资料报送总承包单位备案。总监理工程师要求总包单位核对进场作业人员的信息资料，总包单位以该劳务公司资质齐全，管理经验丰富为由，予以拒绝。
事件五：进行屋面防水卷材施工时，监理人员发现女儿墙部位卷材出现细微裂缝，并有渗漏水现象。
问题：
1、事件一中，评标小组的做法是否正确？并指出不可作为竞争性费用项目的分别是什么？
2、事件二中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元/m3，中标造价是多少万元？工程预付款金额是多少万元？（均需列式计算，答案保留小数点后两位）
3、事件三中，关于分包的行为是否合理？说明理由。
4、事件四中，除身份证、劳动合同外，劳务分包单位还应提交哪些资料进行备案？总包单位的做法是否合理？说明理由。
5、事件五中，针对监理人员发现的渗漏水情况，应采取何种措施进行处理？
[简答题]【背景资料】某办公楼工程，建筑面积120000m2，钢筋混凝土框架结构，地下三层，地上十八层，建筑高度约84m，基坑深度15m，桩基为泥浆护壁钻孔灌注桩，桩长18m，首层大堂高度为6.2m，跨度为24m，采用悬挑式卸料平台，外墙为玻璃幕墙。抗震等级一级，地下工程防水为混凝土自防水和外粘卷材防水。防水材料均为建设单位购买。
施工总承包单位编制了基坑支护、降水及开挖分项工程安全专项施工方案，经专家论证后，施工单位进行了修改完善，经施工单位技术负责人和总监理工程师签字后实施。专项方案实施前，有项目技术员对项目现场管理人员进行了安全技术交底。
项目部按照清孔换浆→成孔、泥浆循环、清除废浆、泥渣→下钢筋笼和钢导管→终孔验收→浇筑水下混凝土→成桩的施工顺序进行泥浆护壁钻孔灌注桩的施工，采用导管进行混凝土浇筑，浇筑过程中导管埋深控制在1m以上，灌注桩桩顶标高高于设计标高0.5m。
总监理工程师在条件具备后，组织基坑验槽之前，要求建设及施工等相关单位准备好验槽时的资料。
防水卷材在进场后，项目部和监理单位按规定进行相关材料的检查和复试抽检，符合要求。屋面施工完毕后，在装饰阶段发现屋面漏水，后检查发现防水卷材本身质量存在问题，建设单位以防水卷材进场时已按规定验收而且项目部没有提出异议为由，要求施工单位返工并承担全部责任。
【问题】
1.指出施工总承包单位在编制和实施专项施工方案的不妥之处并写出正确做法？
2.指出泥浆护壁钻孔灌注桩的施工的不妥之处并写出正确做法。
3.验槽时必须具备的资料和条件有哪些？
4.关于屋面漏水问题，建设单位的做法对不对？说明理由。
[简答题]某消防工程，建筑面积 24700 ㎡，地下一层，地上十五层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位依法进行招标，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。有 5 家单位参加了工程投标，经过公开开标、评标，最后选定甲施工单位中标。
工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，乙施工单位因下调安全文明施工费而被评标小组废标。
事件二：甲施工单位投标报价书情况是：分部分项工程量清单合价为 8200 万元，措施项目清单合价为 360 万元，暂列金额为 50 万元，其他项目清单合价为 120 万元，总承包服务费为 30 万元，规费为 225.68 万元，企业管理费为 15%，利润率为 5%，税金为 3.48%；其中土石方工程量 600m3，定额单价人工费为 8.40 元/m3，材料费为 12.00 元/m3，机械费 1.60 元/m3。
事件三：施工过程中土石方实际工程量为 800m3，合同约定实际工程量超过清单工程量 15%时，调价系数为 0.8。
事件四：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同，按照《建设工程项目管理规范》进行合同管理工作。
事件五：为治理扬尘，保护环境，施工单位采取了相关措施。
问题：
1、事件一中，评标小组的做法是否妥当，并说明理由。
2、计算事件二中甲施工单位投标报价及土石方工程综合单价。
3、结合事件二、事件三，求土石方实际工程费用。
4、简述事件三中甲施工单位正确的合同管理工作程序？
5、简述施工现场扬尘防治措施有哪些？（至少六点）
[简答题]某工程建筑面积 24700m2，地下一层，地上十五层，现浇钢筋混凝土框架结构，建设单位通过公开招标，有甲乙丙三家单位参与了工程投标，经过公开开标，评标，最终确定甲施工单位中标，建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同》（示范文本），签订了施工总承包合同。工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定。
事件二：施工单位对中标的工程造价进行了分析，费用构成情况是：人工费 390 万元，材料费 2100 万元，机械费 210 万元，管理费 150 万元，措施项目费 160 万元，安全文明施工费 45 万元，利润 120 万元，规费 90 万元，税金费率为 10%。
事件三：因通道和楼层自然采光不足。瓦工陈某不慎从 9 层未设防护的电梯井口坠落至地下一层混凝土底板上，当场死亡。施工单位负责人接到报告 1h 后向有关部门报告此事故。
事件四：建设单位在工程竣工验收后，向备案机关提交的工程竣工验收报告包括工程报建日期、施工许可证号、施工图设计审查意见等内容和验收人员签署的竣工验收原始文件。备案机关要求补充相关文件。
1. 事件一中，不可作为竞争性费用项目有哪些？
2. 事件二中，列式计算施工单位的工程的直接成本、间接成本（保留两位小数）。
3. 事件三中，从安全管理方面分析，导致此事故发生的主要原因是？电梯井口应采用哪些方式加以防护？本次事故上报是否正确，并说明理由
4. 事件四中，建设单位还应补充哪些单位签署的质量合格文件？
[简答题]某大型综合商场工程，建筑面积49500m2，地下一层，地上三层，现浇钢筋混凝土框架结构，建安投资为22000.00万元，采用工程量清单计价模式，报价执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），工期自2013年8月1日至2014年3月31日，面向全国公开招标，有6家施工单位通过了资格预审进行投标。
从工程招投标至竣工决算的过程中，发生了下列事件：
事件一：市建委指定了专门的招标代理机构。在投标期限内，先后有A、B、C三家单位对招标文件提出了疑问，建设单位以一对第一的形式书面进行了答复。经过评标委员会严格评审，最终确定E单位中标。双发签订了施工总承包合同（幕墙工程为专业分包）。
事件二：主单位的投标报价构成如下：分部分项工程费为16100.00万元，措施项目费为1800.00万元，安全文明施工费为322.00万元，其他项目费为1200.00万元，暂列金额为1000.00万元，管理费10%，利润5%，规费为1%，税金3.413%。
事件三：建设单位按照合同约定支付了工程预付款，但合同中未约定安全文明施工费预支付比例，双方协商按照国家相关部门规定的最低预支付比例进行支付。
事件四：E施工单位对项目部安全管理工作进行检查，发现安全生产领导小组只有E单位项目经理、总工程师、专职安全管理人员。E施工单位要求项目部整改。
事件五：2014年3月30日工程竣工验收，5月1日双方完成竣工据算，双方书面签字确认与2014年5月20日前由建设单位支付工程款560万元（不含5%的保修金）给E施工单位。此后，E施工单位3此书面要求建设单位支付所欠款项，但是截止8月30日建设单位仍未支付560万元的工程款。随即E施工单位以行驶工程款优先受偿权为由，向法院提起诉讼，要求建设单位支付欠款560万元，以及拖欠利息5.2万元、违约金10万元。
＜1> 、分别指出事件一中的不妥之处，并说明理由。
＜2> 、列式计算事件二中E单位的中标造价是多少万元（保留两位小数），根据工程项目不同建设阶段，建设工程造价可划分为哪几类？该中标造价属于其中哪一类？
＜3> 、事件三中，建设单位预支付的安全文明施工费最低是多少万元（保留两位小数）？并说明理由，安全文明施工费包括哪些费用？
＜4> 、事件四中，项目安全生产领导小组还应有哪些人员（分单位列出）？
＜5> 、事件五中，工程款优先受偿权自竣工之日起共计多少个月？E单位诉讼是否成立？其可以行驶的工程款优先受偿权是多少万元？
[简答题]背景资料：某新建工程，建筑面积 26000m2，地下二层，地上六层，钢筋混凝土框架结构，土方开挖深度为 6m，建筑总高度为 30.5m，建设单位与施工单位签订了施工合同，工程施工中发生了如下事件：
在基坑施工前，专业分包单位组织召开深基坑专项施工方案专家论证会，本工程设计单位项目技术负责人作为专家之一参加专家论证会。
施工现场入口仅设置了：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌。该工程周围为已建建筑，因施工场地狭小，现场道路按 3.5m 来考虑做消防车道，距拟建建筑房屋 4m，车道尽端 堆放模板； 56m2 木工加工车间内设置 2 个灭火器。监理工程师认为不符合相关要求，对此发下了通知单。
施工现场临时配电装置，以“三级配电、末级漏保”配电保护方式，其中分配电箱与开关箱距离为 32 米，开关箱与用电设备距离为 2.8m。
工程验收前，相关单位对某一 150m2 集中空调的房间选取 3 个监测点进行室内环境污染物浓度的监测，监测点距内墙面 0.4m，距地面 0.6m，监测时空调关闭。
1. 指出深基坑工程论证中不妥？并分别说明理由。
2. 施工现场入口还应设置哪些制度牌？消防设施设置应如何整改？
3. 施工现场配电方式有哪些不妥，并说明理由。
4. 该房间监测点的数量是否合理？说明理由。监测点设置位置及监测条件 有无不妥之处，写出正确做法。
[简答题]【背景资料】哈尔滨某商场工程，地上2层，地下1层，建筑面积4210m2。筏板基础，框架结构，
现浇混凝土楼板，办公区有部分砌体构造。砌筑砂浆、混凝土现场搅拌。质量标准
：合格。某施工总承包单位中标后，组建了项目部。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：项目部进场后组织编制了施工组织设计，并对施工全过程进行了全面部署
。
事件二：地下室结构完成后，建设单位对地上结构进行了重大修改。致使现场停工2
个月，地上结构50%工程量进人冬期施工。
问题：
1．事件一中，项目部进行施工部署应充分了解拟建工程的哪些内容?
2．围绕施工部署编制的施工组织设计组成内容有哪些?
3．事件二中，对砌体工程冬期施工材料有哪些规定和措施?
4．事件二中，冬期施工现浇混凝土板的测温与频次有哪些规定?
[简答题]某消防工程，建筑面积24700m2，地下一层，地上十五层，现浇钢筋混凝土框架结构， 建设单位依法进行招标，执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500 —2008)。共有 甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标，经过公开开标、评标，最后选定甲施工单位中标， 建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201 ）签订了施工总承包合同。
合同签署约定如下ZL：（1)本工程合同工期540天；（2)本工程采取综合单价计价模式；(3)包括安全文明施工费的措施费包干使用；（4)因建设单位责任引起的工程主体设计变更发生的费用予以调整；（5)工程预付款比例为10%。工程投标及施工过程中，发生了下列事件：事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。
事件二：甲施工单位投标报价书情况是：土石方工程量650m3，定额单价人工为8. 40 元/m3,材料费为12. 00元/m3,机械费1.60元/m3，分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价为120万元， 总包服务费为30万元，企业管理费为15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为 3. 41%。
事件三：甲施工单位与建设单位签订施工总承包合同的，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T 50326—2006)进行了合同管理工作。
事件四：甲施工单位加强对劳务分包单位的日常管理，坚持开展劳务实名制管理工作。 事件五：施工单位随时将建筑垃圾、废弃包装、生活垃圾等常见固体废物按相关规定进 行了处理。
事件六：在基坑施工中，由于正值雨季，施工现场的排水费用比中标价中的费用超出3 万元，甲施工单位及时向建设单位提出了签证要求，建设单位不予支持。对此，甲施工单位 向建设单位提交了索赔报告。
1.事件一中，评标小组的做法是否正确？并指出不可作为竞争性费用项目分别是什么？
2.事件二中，甲施工单位所报的土石方分项工程综合单价是多少元／m3？中标造价是多少万元？工程预付款金额是多少万元？（均需列式计算，答案保留小数点后两位）
3.事件三中，甲施工单位的合同管理工作中，应执行哪些程序？
4.事件四中，按照劳务实名制管理要求，在劳务分包单位进场时，甲施工单位应要求劳务 分包单位提交哪些资料进行备案？
5.事件五中，施工产生的固体废物的主要处理方法有哪些？
6.事件六中，甲施工单位的索赔是否成立？在建设工程施工过程中，施工索赔的起因有哪些？
[简答题]背景：天津某沿海住宅工程，建筑面积86700m2，地下两层，地上26层，混凝土框架结构。由于地质条件较差，基坑支护采用支撑式支护形式。地下水降排采用坑内井点结合截水帷幕的形式。基坑周围地下管线复杂，需要保护。
施工过程中发生了如下事件：
事件一：基坑施工前，项目部编制了基坑支护与降水、土方开挖专项施工方案，并进行了安全验算，经施工单位技术负责人、监理单位总监理工程师签字后组织了实施。
事件二：基坑开挖过程中，出现了渗水现象，项目部及时采取了坑底设沟排水和引流修补措施，效果不佳。
事件三：基坑开挖过程中，支撑式支护结构发生了墙背土体沉陷，项目部及时采取了增设坑内降水设备降低地下水措施。实施效果不好，监理单位要求增加处理措施。
问题：
1．建筑工程常见基坑支护方式有哪些？（至少写出六项）
2．事件一中，专项施工方案基坑支护安全控制要点应有哪些？
3．事件二中，项目部还可采取哪些常见及时处理措施？
4．事件三中，项目部还可增加的常见处理措施有哪些？
5．基坑周围管线保护应急措施一般包括哪些？
[简答题]背景：某酒店工程，建筑面积28700m2，地下1层，地上15层，现浇钢筋混凝土框架结构。建设单位依法进行招标，投标报价执行《建设工程工程量清单计价规范》GB 50500一2013。共有甲、乙、丙等8家单位参加了工程投标。经过公开开标、评标，最后确定甲施工单位中标。建设单位与甲施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》GF一2013―0201签订了施工总承包合同。工程投标及施工过程中，发生了下列事件：
事件一：在投标过程中，乙施工单位在自行投标总价基础上下浮5%进行报价。评标小组经认真核算，认为乙施工单位报价中的部分费用不符合《建设工程量清单计价规范》中不可作为竞争性费用条款的规定，给予废标处理。
事件二：本工程采取综合单价计价模式，甲施工单位投标报价书中分部分项工程量清单合价为8200万元，措施费项目清单合价为360万元，暂列金额为50万元，其他项目清单合价120万元，总包服务费为30万元，企业管理费15%，利润为5%，规费为225.68万元，税金为3.41%。
事件三：7月份遇到罕见特大暴雨，导致全场停工，影响总工期10d;8月份又遇到季节性降雨，导致全场停工，影响总工期3d。施工单位向建设单位提出工期索赔13d。
事件四：在竣工验收时，建设单位要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验，施工单位认为施工过程中已按要求经监理工程师验收合格，故拒绝再次挖开检查。经总监理工程师调解，停工2d后施工单位同意复验，复验结果满足设计及规范要求。施工单位上报停工2d、复验后重新恢复造成工期延误6d的两份工期索赔。
问题：
1.事件一中，评标小组的做法是否正确?并指出不可作为竞争性费用项目的分别是什么?
2.根据事件二中数据，列式计算甲施工单位的中标价是多少万元(保留两位小数)?
3.事件三中，施工单位提出的索赔是否成立?分别说明理由。
4.事件四中，施工单位不同意再次挖开检查的做法是否合理?说明理由。并判断两份工期索赔是否成立。
