更多"[单选题]某多层建筑施工过程中，于2013年5月1日发生结构局部坍塌事"的相关试题:
[单选题]若在某工程施工过程中发生以下事件：5月1日～5月15日因发包人原因而延误，5月5日～5月25日因客观原因而延误，5月13日~5月22日因承包人原因而延误，则在5月13日～5月15日时间段内承包人可以获得的补偿是()。
A.工期补偿
B.费用补偿
C.工期+费用补偿
D.没有补偿
[单选题]甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中，双方于5月1日发生争议，甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼，法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自（）无效。
A.4月1日
B.5月1日
C.5月20日
D.6月30日
[简答题]某实施监理的工程，甲施工单位中标后按照监理单位批准的施工方案组织施工，施工过程中发生下列事件：
事件1：监理工程师在审核承包单位提交的“工程开工报审表”时，要求承包单位在“工程开工报审表”中注明各单位工程开工时间。监理工程师审核后认为具备开工条件时，由总监理工程师或由经授权的总监理工程师代表签署意见，报建设单位。
事件2：监理单位在进行本工程的监理文件档案资料归档时，将下列监理文件做短期保存：(1)监理大纲；(2)监理实施细则；(3)项目监理机构总控制计划等；(4)预付款报审与支付。
事件3：为了确保工程的施工安全，取消工程的原安全管理人员，由施工项目经理亲自兼任施工现场的安全生产管理员。
事件4：施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。
问题：
1．事件1中，监理工程师的做法是否妥当，说明理由。
2．事件2中，哪些不应由监理单位作短期保存?监理单位作短期保存的监理文件应有哪些?
3．事件3中，施工项目经理的做法是否正确?说明理由。
4．事件4中的不妥之处有哪些，写出正确做法。
5．竣工验收的条件包括哪些?
[单选题] 建筑工程在施工过程中,建设单位或者施工单位发生变更的,应当( )施工
许可证。
A.更换
B.退还
C.注销
D.重新申请领取
[简答题]某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。
施工过程中发生如下事件：
事件 1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工 3 天。在后续施工中，乙施工单位挖断了一在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工 7 天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工程延期 10 天和费用补偿 2 万元（合同约定，窝工综合补偿 2000 元/天）的要求。
事件 2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按规定程序进行了报批。总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门。后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件 3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件 4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
＜1> 、指出事件 1 中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各多少？说明理由。
＜2> 、根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件 2 中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理由。
＜3> 、指出事件 3 中甲施工单位的做法有哪些不妥？写出正确做法。
＜4> 、指出事件 4 中甲施工单位的做法是否妥当？说明理由。
[简答题]某工程，基坑开挖深度为8m，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑，施工过程中发生如下事件：
事件一：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工5d；乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线，至使现场停工7d。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元／d）。
事件二：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按调整后的土方开挖方案开挖，现场监理工程师发现乙施工单位开挖变形超限，总监理工程师立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时及时报告了有关主管，乙施工单位未执行指令仍继续施工，变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件三：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板（模板搭设高度为12米）支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。安全生产管理人员由项目总工程师兼任。
事件四：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内。
问题：
?1．指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方，并说明理由。项目监理机构批准的工程延期和费用补偿各多少?说明理由。
?2．根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件二中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，并说明理由。
?3．指出事件三中甲施工单位的做法有哪些不妥，并写出正确做法。
?4．指出事件四中甲施工单位的做法是否妥当，并说明理由。
[简答题]某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑，施工过程中发生如下事件：
事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的图中未标明地下煤气管线，致使现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出索赔费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿费2000元/天）。
事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按调整后的土方开挖方案开挖，监理工程师在现场发现乙施工单位开挖变形超限，总监理工程师立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时及时报告了有关行业主管部门，乙施工单位未执行指令仍继续施工，变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板支撑方案经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。安全生产管理人员由项目总工程师兼任。
事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在尚未竣工验收的地下车库内。
【问题】
1.指出事件一中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。应批准的工程延期和费用补偿各多少？说明理由。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件2中甲、乙施工单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理由。
3.指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥，写出正确的做法。
4.指出事件4中甲施工单位的做法是否妥当，说明理由。
[单选题]某工程施工过程中,于2017年7月1日发生坍塌事故,并造成人员伤亡,施工单位在第一时间向有关部门做了汇报。次日在救援中找到了10具尸体,另有2人受伤,根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟的日期是()。
A.2017年7月6日
B.2017年7月8日
C.2017年7月15日
D.2017年7月31日
[简答题]
某实施监理的工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护及土方开挖工程。施工过程中发生如下事件：
事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨季下雨导致现场停工3天。在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7天。为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工程延期10天和费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元/天）的要求。
事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按规定程序进行了报批。总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发《工程暂停令》，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门。后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板。施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。问题：
1．指出事件1中挖断煤气管道事故的责任方，说明理由。项目监理机构应批准工程延期和费用补偿各多少？说明理由。
2．根据《建设工程安全生产管理条例》，分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理由。
3．指出事件3中甲施工单位的做法有哪些不妥？写出正确做法。
4．指出事件4中甲施工单位的做法是否妥当？说明理由。
[简答题]某施工单位中标一碾压混凝土工程。在施工过程中发生如下事件：
事件一：施工单位确认的碾压混凝土坝施工工艺程序为：铺设初浇层砂浆、入仓、平仓、振动压实机压实。
问题： 施工单位确认的施工工艺顺序是否正确？若不正确，还应包括哪些工艺？
[判断题]建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更的，不必重新申请领取施工许可证。( )
A.正确
B.错误
[简答题]某工程，建设单位通过招标与甲施工单位签订了土建工程施工合同，工程施工过程中发生如下事件：
事件4：工作G经项目监理机构验收后进行了覆盖，项目监理机构又对工作G的施工质量提出复验要求，甲施工单位不同意复验，项目监理机构坚持要求复验，甲施工单位进行剥离后，复验结果表明工程质量合格。
问题：5．事件4中，甲施工单位和项目监理机构的做法是否妥当？分别说明理由。
[简答题]施工单位承担某水闸工程施工。
事件2：基坑初期排水过程中，发生围堰边坡坍塌事故，施工单位通过调整排水流量，避免事故再次发生。
问：发生围堰边坡坍塌事故的主要原因是什么？
[单选题] 年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2004年5月1日，竣工日期为2005年12月31日。2004年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程 一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2004年4月20日将建筑材料运至工地。后因施工设备原因，工程实际开工日为2004年5月10日。该工程保险幵始生效日为（）
A.2004年2月10日
B.2004年4月20日
C.2004年5月1日
D.2004年5月10日
[单选题]‒年2月1日某建设单位与某施工单位签订了施工合同，约定开工日期为2012年5月1日，竣工日期为2013年12月31日。2012年2月10日施工单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工单位为保证工期，于2012年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为2012年5月10日。该工程保险开始生效日为()。
A.2012年2月10日
B.2012年4月20日
C.2012年5月1日
D.2012年5月10日
[简答题] 施工过程中发生如下事件：
事件1：基础工程施工中，遇未探明的地下障碍物。施工单位按变更的施工方案处理该障碍物既增加了已有措施项
目的费用，又新增了措施项目，并造成工程延期。
事件2：事件1发生后，为确保工程按原合同工期竣工，建设单位要求施工单位加快施工。为此，施工单位向项目监理机构提出补偿赶工费的要求。
问题：
1．事件1中，处理地下障碍物对已有措施项目增加的措施费应如何调整？新增措施项目的措施费应如何调整？
2．事件2中，项目监理机构是否应批准施工单位的费用补偿要求？说明理由。
