更多"[多选题]导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工"的相关试题:
[多选题](2010年真题)导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（ ）。
A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
B.施工中遇到了有考古价值的文物
C.发包人订购的设备不能按时到货
D.施工作业危及人身安全
E.发包人未能按时移交后续施工的现场
[多选题]根据建设工程施工合同示范文本的规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商在执行工程师暂停施工的指示后，可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括（ ）。
A.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全
B.施工中遇到了与地质报告不一致的软弱层
C.发包人订购的设备不能按时到货
D.施工机械设备进行维修
E.发包人未能按时移交后续施工的现场
[多选题]承包商由于（ ）原因提出工期索赔，只要承包商能提出合理的证据，一般可获得监理工程师及发包人的同意。
A.在现场发现有价值的文物
B.不利的自然条件
C.有关放线的资料不准
D.合同双方差距大
E.物价上涨
[多选题]根据《施工合同标准文本》规定，导致现场发生暂停施工的下列情形中，承包商可以要求发包人补偿费用并顺延工期的包括（ ）。
A.基准资料有误引起的损失及拖延
B.隐蔽工程重新检验质量合格
C.发包人订购的设备提前交货
D.法规变化引起的价格调整
E.不可抗力不能按期竣工
[单选题]由于业主或监理工程师的原因导致承包商自有施工机械停工，承包商应按（ ）索赔窝工费。
A.设备台班费
B.设备台班折旧费
C.设备使用费
D.设备使用租赁费
[单选题]由于业主原因，监理工程师下令工程暂停，导致承包商工期延误和费用增加，则停工期间承包商可索赔()
A.工期，成本和利润
B.工期和成本，不能索赔利润
C.工期，不能索赔成本和利润
D.成本，不能索赔工期和利润
[单选题]在施工过程中，因承包商原因导致了进度拖延，承包商按监理工程师的指示提出并实施了加快进度的赶工措施，则（ ）。
A.甲承包商有权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责
B.甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，监理工程师不对赶工措施的效果负责
C.甲承包商无权就赶工措施要求追加合同价款，但监理工程师对赶工措施的效果负责
D.业主承担赶工措施所追加合同价款，监理工程师对赶工措施的效果负责
[多选题]工程师对承包商施工索赔的处理决定，承包商（ ）。
A. 必须执行
B. 可以不予理睬
C. 可以执行
D. 可以要求工程师重新考虑
E. 可以依据合同提交仲裁
[判断题]分包工程承包人就施工现场安全向分包工程发包人负责,并应当服从分包工程发包人对施工现场的安全生产管理。
A.正确
B.错误
[单选题]根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出申请工程接收证书通知的时间应在承包商认为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（ ）日。
A.14
B.21
C.28
D.30
[单选题]根据FIDIC合同，承包商向工程师提交竣工决算报告的时间是在承包商收到工程接收证书后()天内。
A.28
B.42
C.56
D.84
[单选题]根据施工合同，承包商为监理工程师提供现场宿舍的费用在月度计量时宜按照（ ）计量。
A.均摊法
B.凭据法
C.图纸计量法
D.估价法
[多选题]由于发包人原因导致工期延期期间承包商可索赔现场管理费，现场管理费率的确定可以选 用的方法包括（）。
A.合同百分比法
B.现场统计法
C.原始估价法
D.历史数据法
E.平均成本法
[单选题]若承包商负责设计的图纸经过监理工程师的批准，则（ ）承包商的设计责任。
A. 减轻
B. 不减轻
C. 解除
D. 不解除
[单选题]某合同工程由于设计变更，发生现场签证事项，承包人为了赶工，在未经发包人现场确认和书面同意的情况下便擅自施工，由此产生的费用由（）承担。
A.发包人
B.承包人
C.承发包双方共同
D.设计单位
