更多"[简答题]某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金"的相关试题:
[简答题]背景
某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险，要求将矿井移交的时间延长12个月，所提出的理由如下：
(1)现场劳务不足；
(2)主、副井改绞，因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月；
(3)主、副风井贯通施工时，无法预见的恶劣地质条件，使施工难度增大；
(4)主井永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场；
(5)主、副井井底车场施工，工作面多，涌水量大，排水困难，矸石提升能力不够，造成进度减慢；
(6)业主工程款拨付不到位。
问题
(1)上述哪些原因引起的延误是非承包商应承担的风险，且可以批准为工程延期
(2)永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨不能按规定时间到达现场，双方应各自承担自己的损失，工期不顺延，这样处理对吗
(3)上述哪些是业主的责任应如何处理
[简答题]背景资料
某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险，要求将矿井移交的时间延长12个月，所提出的理由如下：
(1)现场劳务不足。
(2)主、副井改绞，因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月。
(3)主、副风井贯通施工时，无法预见的恶劣地质条件，使施工难度增大。
(4)主井永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场。
(5)主、副井井底车场施工，工作面多，涌水量大，排水困难，矸石提升能力不够，造成 进度减慢。
(6)业主工程款拨付不到位。
问题：
(1)上述哪些原因引起的延误是非承包商应承担的风险，且可以批准为工程延期？
(2)永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨不能按规定时间到达现场，双方应各自承担自己的损失，工期不顺延，这样处理对吗？
(3)上述哪些是业主的责任？应如何处理？
[简答题]1．背景
某金属矿山建设工程项目，承包商为了避免今后可能支付延期赔偿金的风险，要求将矿井移交的时间延长12个月，所提出的理由如下：
(1)现场劳务不足；
(2)主、副井改绞，因施工方采购的材料供应不足而使工期延误3个月；
(3)主、副风井贯通施工时，无法预见的恶劣地质条件，使施工难度增大；
(4)主井永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨未按规定时间运抵现场；
(5)主、副井井底车场施工，工作面多，涌水量大，排水困难，矸石提升能力不够，造成进度减慢；
(6)业主工程款拨付不到位。
2．问题
(1)上述哪些原因引起的延误是非承包商应承担的风险，且可以批准为工程延期?
(2)永久装备时，甲方采购的设备因特大暴雨不能按规定时间到达现场，双方应各自承担自己的损失，工期不顺延，这样处理对吗?
(3)上述哪些是业主的责任?应如何处理?
[单选题]甲承包商通过投标获得了某建设项目的施工总承包任务，并根据《建设工程施工合同（示 范文本）》(GF — 99—0201)签订了总承包合同。甲承包商将主体结构工程的施工劳务分包给 了乙劳务分包公司，并根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214)签订 了劳务分包合同。总承包合同中对承发包双方的责任和义务等进行了约定，合同的计价方式 为单价合同。在施工过程中，发生以下两起事件。
事件1:2008年4月5日监理工程师在检查屋面防水工程施工质量时影响了施工的正常 进行，检验结果不合格。
事件2:5月15日屋面工程施工完成后，监理工程师对屋面夫沟某处的防水工程质量有疑 虑，要求剥离重新检验。甲承包商按要求进行了剥离，检验结果合格。
在施工过程中，甲承包商根据合同实施偏差分析的结果，采取了调整工作计划和调整工作 流程等措施，纠正了合同偏差，按计划完成了施工任务。 根据背景（十二），回答下列问题。
与总价合同计价方式相比较，单价合同的特点是 （ ）
A.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险
B.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
C.在施工进度上能极大地调动承包人的积极性
D.作业的协调工作量大,对投资控制不利
[多选题]某承包商通过投标承包了一大型建设工程的设计和施工任务，该承包商在施工过程中能够提出工程延期的条件是（ ）。
A. 施工图纸未按时提交
B. 公用供电网停电
C. 施工机械未按时到场
D. 分包商返工
E. 施工场地未按时提供
[单选题]如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建设单位不予支付，则承包商()。
A.可以自己强制执行
B.可以申请行政主管部门强制执行
C.可以申请仲裁委员会强制执行
D.可以申请人民法院强制执行
[单选题]承包商要求建设单位提供付款担保，属于承包商的（ ）的风险对策。
A.保险转移
B.非保险转移
C.损失控制
D.风险回避
[单选题]某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（ ）。
A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B.不予受理
C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D.应当先审查合效力，确认合同无效后受理
[判断题] ( )承包商停工期间,由建设单位组织承包商开展HSE培训,完善安全生产条件,经考核评估合格后,报主管部门和HSE监管部门备案后方可复工。
A.正确
B.错误
[单选题]某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款，合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效，根据我国相关法律规定，人民法院()。
A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉
B.不予受理
C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
[判断题] ( )外部承包商发生事故的对建设单位进行考核;内部承包商发生事故的根据责任划分进行考核,并追究相关单位和责任人责任。
A.正确
B.错误
[单选题]某承包商承揽了某房地产开发商的建设项目。期间，该承包商与开发商签订了房屋买卖合同，购买了部分商铺。这类合同转移的房产权利为()。
A.使用权
B.所有权
C.持有权
D.留置权
[单选题]建设工程监理在组织上不属于承包商、供货商的任一方，在经济上也不依附于承包商、供货商的任一方，这体现了工程监理工作性质的()特点。
A.服务性
B.科学性
C.独立性
D.公正性
[单选题]某承包商承担了一大型建设工程的施工任务，在施工过程中因某种原因造成实际进度拖后，该承包商无权提出延长工期申请的原因是()。
A.施工图纸未按时提交
B.施工场地未按时提供
C.设计考虑不周而导致设计变更
D.施工机械未按时进场
