题目详情
当前位置:首页 > 建筑类考试 > 建筑工程(一建)
题目详情:
发布时间:2023-11-20 03:51:00

[简答题]

背景
某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d,工程质量标准为合格,工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付,支付至合同总价85%停止支付,剩余款项于工程竣工验收合格,双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工,施工过程中,发生如下事件:
事件一:6月20日,基坑开挖时突降罕见大暴雨,基坑边坡局部垮塌,加固及清理等用时4d;7月20日,再次遇到罕见大暴雨,基坑边坡另一处垮塌,加Nit:清理等工作用时15d;施工单位迅速收集资料,于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单,并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。
事件二:结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更,于10月10Et以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后,对原施工方案进行调整,并组织施工;1O月31日,向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告遭到业主的拒绝。。
事件三:施工中,按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元,但在约定支付日期业主仅支付了1000万元,施工单位于当日停工,并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。
问题
(1)事件一中,施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。
(2)施工单位索赔成立的条件有哪些?
(3)事件二中,建设单位的做法是否合理?并说明理由。
(4)事件三中,指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。


更多"背景 某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》("的相关试题:

[简答题] 某建筑工程公司与某建设单位参照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了一项建造办公楼的工程承包合同。合同规定工程工期为520d,工程质量标准为合格,工程价款按照月进度审核已完工程量价款的80%支付,支付至合同总价85%停止支付,剩余款项于工程竣工验收合格,双方竣工结算时一次性支付尾款。工程于2011年6月1日开工,施工过程中,发生如下事件: 事件一:6月20日,基坑开挖时突降罕见大暴雨,基坑边坡局部垮塌,加固及清理等用时4d;7月20日,再次遇到罕见大暴雨,基坑边坡另一处垮塌,加固及清理等用时15d;施丁单位迅速收集资料,于7月28日施工单位向建设单位提交索赔意向通知单,并于7月30日提交工期索赔19d的相关索赔证据与资料。 事件二:结构施工阶段建设单位对原工程设计进行局部变更,于10月10日以书面形式向施工单位发出正式变更通知和变更图纸;施工单位接到通知后,对原施工方案进行调整,并’组织施工;10月31日,向建设单位提出变更工程的新价格计算方法和总价款报告,遭到业主的拒绝。 事件三:施工中,按照施工单位月申报已完工程量累计已达1760万元,但在约定支付日期业主仅支付了1000万元,施工单位于当日停工,并向建设单位要求补充支付剩余应付款项及自计量确认开始起应付款的货款利息。 【问题】 1.事件一中,施工单位19d的工期索赔是否成立?说明理由。 2.施工单位索赔成立的条件有哪些? 3.事件二中,建设单位的做法是否合理?并说明理由。 4.事件三中,指出施工单位做法的不妥之处?并指出正确做法。
[单项选择]

建设单位与某建筑工程公司签订了一份施工承包合同。合同约定,建筑工程公司先进行施工,建设单位再按照工程量支付工程款。施工过程中发生了如下事件。 
(1)该建筑工程公司由于施工需要,已将材料供应商提供的木材用于工程中,但是,他们之间还没有按照约定签订书面合同。 
(2)该建筑工程公司与材料供应商签订了一份石材供应合同,合同中约定了供货期及违约条款。后来由于材料供应商所雇用的工人工作效率低,没能完成用工合同中约定的工作量,导致材料供应商不能按期向建筑工程公司交付石材。 
(3)该建筑工程公司按施工承包合同完成施工任务。但是,建设单位因资金周转困难没能及时支付给建筑工程公司工程款。该建筑工程公司要求建设单位支付违约金。 

关于事件(1),材料供应商与建筑工程公司之间合同关系的说法,正确的为()。
A. 建筑工程公司不必为用于工程的木材付款,因为他们之间没有合同关系。 
B. 建筑工程公司暂不必为用于工程的木材付款,因为他们之间的合同关系只有正式签订书面合同后才有效 
C. 建筑工程公司应该为用于工程的木材付款,因为他们之间的合同关系有效 
D. 建筑工程公司是否需要付款必须要由仲裁机构裁决
[单项选择]某建筑工程公司与建设单位签订了一份大型资产建造合同。合同规定.以双方约定的基本成本为该资产的实际成本,合同总价款由实际成本加is%来确定,该合同是()。
A. 成本确定价款合同
B. 成本加成合同
C. 固定造价合同
D. 浮动造价合同
[简答题]

背景:
某机场工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失。施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
1,暴风雨袭击是因非施工单位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2,已建部分工程造成损坏,损失计18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
3,施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。
4,施工单位进场的在用机械、设备受到损坏4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任,工人窝工费3.8万元,业主应予支付。
5,因暴风雨造成现场停工8天,要求合同工期顺延8天。
6,由于工程破坏,清理现场需要费用2.4万元,业主应予支付。
问题:
(1)监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后,应进行哪些工作(请详细分条列出)?
(2)不可抗力发生后风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理(请逐条回答)?


[单项选择]包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程,后由其工程出现严重质量问题,建设单位为此提出索赔,对此质量问题的责任,说法正确的是()。
A. 建筑公司独自承担
B. 王某独自承担
C. 建筑公司与王某按过错比例承担
D. 建筑公司与王某连带承担
[简答题]

某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了固定总价施工承包合同,合同工期390天,合同总价5000万元。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划并得到监理工程师的批准。
该工程在施工过程中发生了如下事件:
(1)因地质勘探报告不详,出现图纸中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致A工作持续时间延长10天,增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
(2)基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌,造成B工作持续时间延长15天,增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
(3)因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾,使工作C持续时间延长10天,增加人工费1.5万元、其他损失费用5万元。
(4)结构施工阶段因建设单位提出工程变更,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30天。
(5)因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件,施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔,编写了索赔报告。
问题:
1、按照施工进度计划,确定该工程的关键线路和计算工期,并说明按此计划该工程能否按合同工期要求完工。
2、对于施工过程中发生的事件,施工单位是否可以获得工期和费用补偿?分别说明理由。
3、施工单位可以获得的工期补偿是多少天?说明理由。
4、施工单位租赁土方机械用于工作A、B,日租金为1500元/天,则施工单位可以得到的土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么?


[简答题]

某广场地下车库工程,建筑面积18000m2。建设单位和某施工单位根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一99—0201)签订了施工承包合同,合同工期140天。工程实施过程中发生了下列事件:
事件一:施工单位将施工作业划分为A、B、c、D四个施工过程,分别由指定的专业班组进行施工,每天一班工作制,组织无节奏流水施工,流水施工参数见下表:
事件二:项目经理部根据有关规定,针对水平混凝土构件模板(架)体系,编制了模板(架)工程专项施工方案,经过施工项目负责人批准后开始实施,仅安排施工项目技术负责人进行现场监督。
事件三:在施工过程中,该工程所在地连续下了6天特大暴雨(超过了当地近10年来季节的最大降雨量),洪水泛滥,给建设单位和施工单位造成了较大的经济损失。施工单位认为这些损失是由于特大暴雨(不可抗力事件)造成的,提出下列索赔要求(以下索赔数据与实际情况相符):
(1)工程清理、恢复费用18万;
(2)施工机械设备重新购置和修理费用29万;
(3)人员伤亡善后费用62万;
(4)工期顺延6天。
问题:
1.事件一中,列式计算A、B、C、D四个施工过程之间的流水步距分别是多少天?
2.事件一中,列式计算流水施工的计划工期是多少天?能否满足合同工期的要求?
3.事件二中,指出专项施工方案实施中有哪些不妥之处?说明理由。
4.事件三中,分别指出施工单位的索赔要求是否成立?说明理由。


[单项选择]我国现行的建设工程施工合同示范文本是( )。
A. 建设工程施工合同示范文本(GF-91-0201)
B. 水利水电土建工程施工合同条件(GF-2000-0208)
C. 公路工程国内招标文件范本
D. 建设工程施工合同示范文本(GF-99-0201)
[单项选择]建设工程施工合同示范文本的组成不包括()。
A. 《协议书》
B. 《专用条款》
C. 《通用条款》
D. 附表
[简答题]

某边疆援建工程按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。施工过程中遇到极端民族主义分子骚乱,闯入工地打、砸、抢、被武警镇压后,经清理发现工地有如下损失:
(1)1名门卫保安被打死,安抚等费用共35万元。
(2)已安装的玻璃幕墙被砸碎150m2,损失费15万元,并致承包人、监理机构各3人受伤,治伤及其他费用两单位各损失3万元。
(3)承包人已报验的10T水泥被水浇,不能使用,损失费5000元。
(4)承包人的塔吊司机受干扰导致吊运在空中的建材坠落,压塌钢管安全防护架及架下的办公工棚。致3名承包人的管理人员、2名发包人管理人员、1名设计人员受伤。塔吊修复需10万元,工棚修复需6万元,承包人、发包人、设计人员的治伤及其他费用各为7万元、5万元、4万元。
(5)工程所需清理、修复费用2万元。
问题:
针对上述事实总监理工程师应如何处理以上各项损失费,参建各方应承担多少损失费?


[单项选择]某建筑工程公司因工程款结算问题与建设单位发生了争议,协商未果,决定向××仲裁委员会申请仲裁。那么,该公司必须提供( )仲裁委才能受理此案。
A. 仲裁协议
B. 工程造价鉴定报告
C. 起诉状
D. 经备案的施工合同
[单项选择]按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-99-0201)规定,在实行监理的工程施工中,合同内没有使用或类似于变更工程的价格,由( )批准后执行。
A. 业主提出适当的变更价格,经上级主管部门
B. 监理工程师提出适当的变更价格,经业主
C. 设计工程师提出适当的变更价格,经监理工程师
D. 承包人提出适当的变更价格,经监理工程师
[多项选择]《建设工程施工合同》示范文本主要由()等组成。
A. 协议书
B. 招标、投标文件
C. 施工图纸与工程量清单
D. 通用条款
E. 专用条款
[单项选择]《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-1999)规定,工程开工前,()应当为建设工程办理保险,并支付保费。
A. 发包人 
B. 承包人 
C. 发包人与承包人 
D. 工程建设各方

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码