[判断题]F1DIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令\"中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（ ）
A.正确
B.错误

[判断题]F1DIC施工合同条件中规定的合同有效期，是指从工程师按合同约定发布的“开工令\"中指明的应开工之日起，至工程接收证书注明的竣工日止的日历天数。（ ）
A.正确
B.错误

[单选题]FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是()。
A.按星期计算单利
B.按星期计算复利
C.按月计算单利
D.按月计算复利

[单选题]根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用合同条件规定，组成合同的各项文件应相互解释，下列选项中具有最优先解释权的是( ) 。
A.通用合同条款
B.中标通知书
C.投标函及其附录
D.技术标准和要求

[多选题]FIDIC在其1999年版《施工合同条件》中规定，调整某项工作的单价应当满足的条件有( )。
A.该项工作的数量超过了工程量清单中工程量的10%
B.引起的合同额度变化超过中标合同金额的0.01%
C.工程量的数量变化对单位工作量费用的直接影响超过1%
D.合同没有规定此项工作不调价
E.实际完成该项工作的工程量与招标文件中的工程量相比超过±(15%～30%)

[单选题]根据FIDIC《施工合同条件》（1999版），关于合同价款调整的规定，下列说法正确的是（）。
A.工程量的变更与对应费率的乘积超过了中标总金额的1%时才予调整
B.实际测量工程量比工程量表中工程量变动大于10%时，可调整相应单价
C.工程师要求改变施工顺序的，不应调整合同价款
D.承包人配合工程检验所发生的剥露和覆盖，不应调整合同价款

[判断题]施工阶段的目标是完成施工合同规定的全部任务,达到交工验收条件。
A.正确
B.错误

[多选题]根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，下列关于履约证书的叙述，正确的有( )。
A.履约证书是对全部或部分工程符合合同的竣工要求的确认
B.履约证书确认了承包商根据合同已履行了其所有义务时工程的价值
C.履约证书的签发，无须承包商提出申请
D.履约证书可证实承包商的义务已经完成，但合同应被认为仍然有效
E.履约证书可证实承包商的义务已经完成，合同终止

[单选题]根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，仲裁应以( )进行。
A.英语
B.法语
C.世界语
D.合同规定的交流语言

[单选题]按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指( )中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。
A.投标书附录
B.中标函
C.合同协议书
D.承包商建议书

[多选题]根据FIDIC《生产设备和设计-施工合同条件》规定，下列关于暂时停工后果的表述，正确的有( )。
A.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就竣工时间提出索赔
B.如果工程师发布暂时停工指示是非承包商原因导致时，承包商有权就费用提出索赔
C.如果暂时停工由于承包商违约导致，承包商无权索赔
D.如果暂时停工累计达到56天以上，承包商可解除合同
E.无论何种原因导致暂时停工，承包商均可索赔

[单选题]根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，工程师应在收到承包商要求索赔的最终详细报告后( )内作出回应，表示批准或不批准并附具体意见。
A.14天
B.21天
C.28天
D.42天

[单选题]按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，( )是工程师可以行使的权力之一。
A.修改施工计划
B.解除承包商根据合同应承担的责任
C.在工程进行中向承包商发布信息和指示
D.解除雇主根据合同应承担的责任

[单选题]根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，如果承包商无正当理由延误了竣工试验，工程师可通知承包商要求其在收到通知后( )内进行竣工试验。
A.14天
B.21天
C.28天
D.35天

[简答题]某建设工程系外资贷款项目,业主与承包人按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包人自行采购。当工程施工至第五层框架柱钢筋绑扎时,因业主提供的钢筋未到,使该项作业从10月3日至10月16日停工（该项作业的总时差为零）。10月7日至10月9日因停电、停水使第三层的砌砖停工（该项作业的总时差为4天）。10月14至10月17因砂浆搅拌机发生故障使第一层抹灰迟开工（该项作业的总时差为4天）。为此,承包人于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书,并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下：（1）工期索赔：①框架柱扎筋10月3日至10月16停工,计14天②砌砖10月7日至10月9日停工,计3天③抹灰10月14日至10月17日迟开工,计4天总计请求顺延工期：21天；（2）费用索赔：①窝工机械设备费：一台塔吊14×234=3276元；一台混凝土搅拌机14×55=770元；一台砂浆搅拌机7×24=168元；小计：4214元②窝工人工费：扎筋35人×20.15×14=9873.50元；砌砖30人×20．15×3=1813.50元；抹灰35人×20．15×4=2821.00元；小计：14508.00元；③保函费延期补偿：（1500×10％×6‰÷365）×21=517．81元；④管理费增加：（4214+14508.00+517.81）×15％=2885.9775元；⑤利润损失：（4214+14508.00+517.81+2885．97）×5％=1106.29元；经济索赔合计：23232.07元；（2）假定经双方协商一致,窝工机械设备费索赔按台班单价的65％计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失,窝工人工费索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。