[单项选择]施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同
C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

[单项选择]施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同
C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

[单项选择]施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥强度等级不清楚而将42.5级的水泥当作52.5级水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应（）。
A. 向人民法院起诉，要求确认该合同无效
B. 向人民法院起诉，要求撤销该合同
C. 向仲裁机构申请仲裁，要求确认该合同无效
D. 向仲裁机构申请仲裁，要求撤销该合同

[单项选择]

施工单位与水泥厂签订了水泥买卖合同，水泥厂因生产能力所限无法按时供货，便口头向施工单位提出推迟1个月交货的要求，但施工单位未予答复。为此，水泥厂将该合同全部转让给建材供应商，约定建材供应商按水泥厂与施工单位所签合同的要求向施工单位供货，并就合同转让一事书面通知了施工单位。材料供货商按原合同约定的时间和数量供应了水泥，但水泥质量不符合合同约定的标准。施工单位要求水泥厂继续履行合同，并要求材料供应商赔偿相应损失。

若施工单位同意水泥厂转让合同，水泥质量不合格应由（）承担责任。
A. 施工单位
B. 水泥厂
C. 材料供应商
D. 水泥厂与材料供应商共同

[单项选择]某施工合同约定由施工单位负责采购材料，合同履行过程中，由于材料供应商违约而没有按期供货，导致施工没有按期完成。此时应当由( )违约责任。
A. 建设单位直接向材料供应商追究
B. 建设单位向施工单位追究责任，施工单位向材料供应商追究
C. 建设单位向施工单位追究责任，施工单位向项目经理追究
D. 建设单位不追究施工单位的责任，施工单位应向材料供应商追究

[简答题]某机电安装工程系外资贷款项目，业主与承包商签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定：钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库，其他材料由承包商自行采购。 在工程施工过程中，因业主提供的钢筋未到，使该项作业从10月3日至10月16日停工(该项作业的总时差为零)。 10月7日至10月9日因停电、停水使设备基础砌筑停工(该项作业的总时差为4天)。 10月14日至10月17日因施工机械发生故障使设备调试迟开工(该项作业的总时差为4天)。 为此，承包商于10月20日向工程师提交了一份索赔意向书，并于10月25日送交了一份工期、费用索赔计算书和索赔依据的详细材料。其计算书的主要内容如下： 1．工期索赔 (1)钢筋未到：10月3日至10月16日停工，计14天。 (2)设备基础砌筑：10月7日至10月9日停工，计3天。 (3)设备调试：10月14日至10月17日迟开工，计4天。 总计请求顺延工期：21天 2．费用索赔 (1)窝工机械设备费： 一台塔吊：14×234＝3276(元) 一台混凝土搅拌机：14×55＝770(元) 一台设备调试设备机：7×24＝168(元) 小计：4214(元) (2)窝工人工费： 钢筋未到：35×20.15×14＝9873.50(元) 设备基础砌筑：30×20.15×3＝1813.50(元) 设备调试：35×20.15×4＝2821.00(元) 小计：14508.00(元) (3)保函费延期补偿：(1500×10%×6‰/365)×21＝517.81(元) (4)管理费增加：(4214+14508.00+517.81)×15%＝2885.97(元) (5)利润损失：(4214+14508.00+517.81+2885.97)×5%＝1106.29(元) 经济索赔合计：23232.07元 问题1．承包商提出的工期索赔是否正确应予批准的工期索赔为多少天 2．假定经双方协商一致，窝工机械设备费索赔按台班单价的65%计；考虑对窝工人工应合理安排工人从事其他作业后的降效损失，窝工人工费索赔按每工日10元计；保函费计算方式合理；管理费、利润损失不予补偿。试确定经济索赔额。

[简答题]【背景材料】
某业主拟开发建设—工程项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中，遭受飓风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位向监理工程师提出索赔要求，并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下：
(1)遭飓风袭击是因非施工单位原因造成的损失，故应由业主承担赔偿责任。
(2)已建分部工程遭受不同程度破坏，损失计22万元，应山业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。
(3)施工单位进场的正在使用机械、设备受到损坏，造成损失6万元；由于现场停工造成台班费损失4万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。
(4)施工单位人员因此灾害有几人受伤，处理伤病医疗费用和补偿金总计4万元，业主应给予赔偿。
(5)因大风造成现场停工6天，要求合同工期顺延6天。
(6)由于工程破坏，清理现场需费用2.8万元，业主应予以支付。
此次飓风袭击的时间为8月23日至8月25日，施工单位于9月20日发出索赔意向通知，并于10月11日提出补偿经济损失、延长工期的索赔报告及有关详细资料。11月12日，监理工程师对上述报告与资料予以答复。1.【问题】
1．施工方发出索赔意向通知，提出索赔报告及有关资料以及监理工程师答复的时间是否妥当
2．监理工程师接到施工单位提交的索赔申请后，应进行哪些工作
3．不可抗力发生的风险承担的原则是什么监理工程师对施工单位提出的索赔要求如何处理

[多项选择]建筑工程施工单位赵某与材料供应商李某签订一份显失公平的水泥供应合同，赵某因此而享有合同的撤销权，其撤销权消灭的情形有( )。
A. 赵某自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权
B. 赵某自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权
C. 赵某自订立合同之日起1年内没有行使撤销权
D. 赵某知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
E. 赵某知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权