【背景资料】
某建设单位投资兴建一大型商场，地下2层，地上9层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积为71500m2，经过公开招标，某施工单位中标，中标造价25025.00万元。双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》GF一2013--0201签订了施工总承包合同。合同中约定工程预付款比例为10%，并从未完施工工程尚需的主要材料款相当于工程预付款时起扣，主要材料所占比重按60%计。
在合同履行过程中，发生了下列事件：
事件1：施工总承包单位为加快施工进度，土方采用机械一次开挖至设计标高；租赁了30辆特种渣土运输汽车外运土方，在城市道路路面遗撒了大量渣土；用于垫层的2：8灰土提前2d搅拌好备用。
事件2：中标造价费用组成为：人工费3000万元，材料费17505万元，机械费995万元，管理费450万元，措施费用760万元，利润940万元，规费525万元，税金850万元。施工总承包单位据此进行了项目施工承包核算等工作。
事件3：在基坑施工过程中，发现古化石，造成停工2个月。施工总承包单位提出了索赔报告，索赔工期2个月，索赔费用34.55万元。索赔费用经项目监理机构核实：人工窝工费18万元，机械租赁费用3万元，管理费2万元，保函手续费0.1万元，资金利息0.3万元，利润0.69万元，专业分包停工损失费9万元，规费0.47万元，税金0.99万元。经审查，建设单位同意延长工期2个月；除同意支付人员窝工费、机械租赁费外，不同意支付其他索赔费用。
急性前壁心肌梗死
卧位性心绞痛
中间综合征
变异型心绞痛
中国籍14岁少年曲某随父赴甲国读书。曲父在甲国购买住房后，因生意原因返回中国，行前安排乙国籍好友李某监护曲某在甲国期间学习生活。现有关曲某的监护问题在中国某法院涉诉。
关于本案的法律适用，下列哪一选项是正确的？（）
| 项 目 | 账面原价 (万元) | 预计使用 年限(年) | 已使用 年限(年) | 已提折旧 或摊销 (万元) | 公允价值 (万元) | 预计 净残值 | 摊销方法 |
| 存货 | 800 | 1000 | |||||
| 固定资产 | 2100 | 15 | 5 | 700 | 1800 | 0 | 年限平均法 |
| 无形资产A. 89 B. 107 C. 214 D. 240 [单项选择] Getting to the heart of Kuwaiti democracy seems hilariously easy. Armed only with a dog-eared NEWSWEEK ID, I ambled through the gates of the National Assembly last week. Unscanned, unsearched, my satchel could easily have held the odd grenade or an anthrax-stuffed lunchbox. The only person who stopped me was a guard who grinned and invited me to take a swig of orange juice from his plastic bottle.
Were I a Kuwaiti woman wielding a ballot, I would have been a clearer and more present danger. That very day Parliament blocked a bill giving women the vote; 29 M.P.s voted in favour and 29 against, with two abstentions. Unable to decide whether the bill had passed or not, the government scheduled another vote in two weeks―too late for women to register for June’’s municipal elections. The next such elections aren’’t until 2009.
Inside the elegant, marbled Parliament itself, a sea of mustachioed men in white robes sat in green seats, debating furiously. The ruling emir has pushe
A. They seem to be quite contented. B. They go in for Western fashions. C. They desire more than modern necessities. D. They favour the use of hi-tech products. [单项选择]在计算以下工程的其他费用时，可以计列生产职工培训及提前进场费的是（）。
A. 变电站扩建工程 B. 电缆线路工程 C. 串补站 D. 系统通信工程 [多选题]扑救火灾选择灭火剂的基本要求是( )。
A.灭火性能高 B.使用方便 C.来源丰富 D.成本低廉 E.对人体无害 [判断题] 人民币纸币票面裂口在2处以上,长度每处超过5毫米的不宜流通,人民币纸币票面裂口1处,长度超过10毫米的不宜流通。( )
A.正确 B.错误 [判断题]注意掌握使用止血带止血的时间。止血带只可绑扎40~50分钟。松开不宜超过2~3分钟,且在松止血带时应用指压法,暂时压住出血部位。
A.正确 B.错误 [多选题] 站房工程类验收主要包括中压开关站、环网单元、配电室、箱式变电站及所属的柜体、母线、开关、刀闸、变压器、电压互感器、电流互感器、无功补偿设备、防雷与接地、继电保护装置、建(构)筑物等验收。主要内容包括(____)等。
A. 电气接线应正确,设备命名应正确 B. 闭锁装置应可靠、满足“五防”规定 C. 防小动物、防火、防水、通风措施应完好 D. 各类标示应齐全,设置应规范。 [多选题]债委会按照“一企一策”的方针集体研究（）等措施，有序开展债务重组、资产保全等相关工作，确保银行业金融机构形成合力。
A.增贷 B.稳贷 C.减贷 D.重组 [判断题]对新装的耦合电容器应选用“在运行温度下始终保持负压力”的产品。
A.正确 B.错误 [单选题]采用最广泛的腕臂是()腕臂
A.绝缘 B.非绝缘 C.双线路 D.三线路 [填空题]若因在用罐油位低造成原油大泵抽空，应采取的紧急措施是切换（）.
我来回答: 提交
|
