试卷详情
-
建设工程法规及相关知识-33
-
[单项选择]下列选项中,不能提起行政复议的行为是( )。
A. 某市建设行政主管部门将某施工企业的资质由一级降低为二级
B. 某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定,并据此对某公司超载车辆进行扣押
C. 某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分
D. 某市民政部门对张某成立社团组织的申请不予批准
-
[多项选择]根据《民法通则》的有关规定,债的发生根据主要包括( )。
A. 法定责任
B. 合同
C. 不当得利
D. 无因管理
E. 侵权行为
-
[单项选择]某工程施工过程中发现设计图纸有较严重的错误,设计单位花了较长时间修改设计。在此期间,施工单位机械闲置和人员窝工损失3万元。另外,图纸延误造成施工单位竣工工期延误20天,合同规定的误期损害赔偿金为2500元/天。对此,( )。
A. 施工单位应向建设单位承担误期损害赔偿金5万元
B. 建设单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元
C. 设计单位向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元
D. 设计单位应向施工单位承担机械闲置和人员窝工损失3万元以及误期损害赔偿金5万元
-
[单项选择]在生产作业中违反有关安全管理的规定,或者强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为,违反了( )。
A. 重大责任事故罪
B. 重大劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 串通投标罪
-
[多项选择]《建设工程勘察设计管理条例》规定,下列建设工程的勘察、设计,经有关主管部门批准,可以直接发包的是( )。
A. 勘察设计资金已经落实的建设工程
B. 按照国家有关规定已履行审批手续,取得批准的建设工程
C. 采用特定的专利或专有技术的建设工程
D. 建筑艺术造型有特殊要求的建设工程
E. 使用国际组织或者外国政府贷款的项目
-
[单项选择]由于监理工程师指令有误而导致施工现场停止施工,产生的费用由( )承担。
A. 监理工程师
B. 施工单位
C. 建设单位
D. 监理单位
-
[单项选择]建筑生产中最基本的安全管理制度、所有安全规章制度的核心是( )。
A. 安全生产责任制度
B. 群防群治制度
C. 安全生产教育培训制度
D. 安全生产检查制度
-
[单项选择]施工企业法定代表人甲超出公司章程的规定权限与钢材经销商乙订立了价值800万元的钢材采购合同,钢材经销商乙由于不了解施工企业的内部规定,因而并不知甲超出公司章程的规定权限。则该买卖合同( )。
A. 有效
B. 无效
C. 可撤销
D. 效力待定
-
[单项选择]根据《建设工程监理范围和规模标准规定》的规定,以下工程项目中,必须实行监理的是( )。
A. 投资额为2500万元的市政工程项目
B. 投资额为3500万元的生态环境保护项目
C. 建筑面积为3万平方米的商品住宅建设项目
D. 投资额为2000万元的信息网络建设项目
-
[单项选择]在没有乙建筑公司委托的情况下,甲某以乙建筑公司代理人的身份向丁水泥供应商订购了一批水泥,下列说法中,正确的是( )。
A. 甲某的行为属表见代理,该合同有效
B. 甲某的行为属无权代理,该合同无效
C. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,该合同才成立
D. 水泥供应商有正当理由相信甲某有代理权,如果乙建筑公司不支付水泥货款,甲某就要承担违约责任
-
[单项选择]对于环境保护“三同时”制度,下列说法不正确的是( )。
A. 建设项目需要配套、建设的环境保护设施,必须与主体工程同时设计,同时施工,同时投产使用
B. 环境保护“三同时”制度是建设项目环境保护法律制度的重要组成部分
C. 建设项目的主体工程完工后,需要进行试生产的,其配套建设的环境保护设施可独自运行
D. 建设项目竣工后,建设单位应当向审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收
-
[单项选择]某市地税局计划在市区某地兴建一座办公大楼。在招标过程中,甲建筑工程公司通过伪造资质证明文件的手段中标,并与该地税局签订工程承包合同。之后不久,此事被当地市政府建设行政主管部门查处并强令停工。对于本案表述不正确的是( )。
A. 地税局与甲公司签订的承包合同无效
B. 甲公司应承担违约责任
C. 甲公司应承担缔约过失责任
D. 甲公司的行为违反了我国《招标投标法》的规定
-
[单项选择]某施工企业于2008年3月5日向发包人提交了竣工验收报告,比合同约定工期提前一周,但发包人以质量存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商,于2008年3月20日提请有关部门进行质量鉴定,鉴定部门于2008年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为( )。
A. 2008年3月5日
B. 2008年3月12日
C. 2008年3月20日
D. 2008年4月10日
-
[单项选择]甲因不能胜任工作,公司研究决定,从2009年8月1日起解除与甲的劳动合同。根据《中华人民共和国劳动法》的规定,该公司最迟应于( )前以书面形式通知张某。
A. 2009年6月1日
B. 2009年6月16日
C. 2009年7月2日
D. 2009年7月16日
-
[多项选择]在工程建设领域,建设工程行政纠纷当事人可以申请复议的情形通常包括( )。
A. 认为行政机关侵犯其合法的经营自主权的
B. 认为行政机关违法集资、征收财物、摊派费用或者违法要求履行其他义务的
C. 认为行政机关的其他具体行政行为侵犯其合法权益的
D. 行政机关依法处理登记的
E. 当事人对行政机关作出的限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施决定不服的
-
[单项选择]建设单位与供货商签订的钢材供货合同未约定交货地点,后双方对此没有达成补充协议,也不能依其他方法确定。则供货商备齐钢材后,( )。
A. 可通知建设单位自提
B. 应将钢材送到施工现场
C. 应将钢材送到建设单位的仓库
D. 应将钢材送到建设单位的办公所在地
-
[多项选择]根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,建设单位的安全责任包括( )。
A. 向施工单位提供资料的责任
B. 依法履行合同的责任
C. 提供安全生产费用的责任
D. 对拆除工程进行备案的责任
E. 不得干预投标人的责任
-
[单项选择]关于表见代理的错误说法是( )。
A. 表见代理的行为人没有代理权
B. 表见代理是无效代理
C. 表见代理在本质上属于无权代理
D. 善意相对人有理由相信行为人有代理权
-
[单项选择]某房屋建筑工程于2008年3月15日通过竣工验收,建设单位于2008年3月31日办理了竣工验收备案手续。按照《建设工程质量管理条例》的规定,该工程电气管线的最低保修期限截止日期是( )。
A. 2010年3月15日
B. 2010年3月31日
C. 2012年3月15日
D. 2012年3月31日
-
[多项选择]拒绝权是法律赋予安全生产从业人员的权利,安全生产从业人员的权利还包括( )。
A. 接受安全生产教育培训
B. 获得安全生产教育和培训的权利
C. 获得劳动防护用品的权利
D. 知情权
E. 批评权和检举、控告权
-
[单项选择]根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。此项规定体现了( )。
A. 建设单位的安全责任
B. 工程监理单位的安全责任
C. 施工单位的安全责任
D. 勘察、设计单位的安全责任
-
[单项选择]被告浙江省某市城市发展有限公司承建由该市国道指挥部和该市公路管理段发包的329国道改建工程,施工中安全保护措施不到位,未设明显安全警示标志,致使骑摩托车上夜班的原告之子吴某撞上公路中掘起的水泥石块重伤致死,其侵权行为属于( )。
A. 侵害公民身体造成伤害的侵权行为
B. 环境污染致人损害的侵权行为
C. 地面施工致人损害的侵权行为
D. 建筑物及地上物致人损害的侵权行为
-
[单项选择]甲施工企业与乙供应商于2008年4月1日签订了水泥供应合同,约定2008年5月1日前交货。乙供应商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同,要求丙水泥厂于2008年4月20日前交货。后来由于原材料紧张,丙水泥厂于2008年5月8日才将水泥交付给乙供应商。乙供应商收到货物后立即办理托运手续发货。2008年5月11日,货物在运输途中因不可抗力灭失。关于本案的违约责任,下列表述中正确的是( )。
A. 由于发生不可抗力,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
B. 甲施工企业只能要求乙供应商承担违约责任
C. 甲施工企业可以要求乙供应商和丙水泥厂连带承担违约责任
D. 由于是丙水泥厂迟延交货造成的,乙供应商对甲施工企业不承担违约责任
-
[单项选择]某施工企业于2005年3月10日取得安全生产许可证,则该证至( )到期。
A. 2007年3月10日
B. 2008年3月10日
C. 2009年3月10日
D. 2010年3月10日
-
[多项选择]某施工单位与某房地产开发公司签订了一个施工承包合同,由建筑公司承建一栋20层的办公楼,合同中约定开工日期为2006年5月2日,竣工日期为2007年9月12日。每月26日,按照当月所完成的工程量,开发公司向建筑公司支付工程进度款,这个法律关系的构成要素包括( )。
A. 主体
B. 法人
C. 客体
D. 内容
E. 主体的主观方面
-
[单项选择]《中华人民共和国合同法》规定:“合同当事人的法律地位平等,一方不得将自己的意志强加给另一方。”体现了合同法中的( )。
A. 自愿原则
B. 诚实信用原则
C. 公平原则
D. 平等原则
-
[单项选择]根据不同的分类标准,建设工程施工合同属于( )。
A. 有名合同,双务合同,有偿合同
B. 有名合同,双务合同,不要式合同
C. 无名合同,单务合同,要式合同
D. 有名合同,单务合同,要式合同
-
[单项选择]根据我国《土地管理法》的有关规定,国家征收土地必须按法定程序进行,并根据被征收土地的( ),按照法定标准给予征地补偿。
A. 原用途
B. 生产能力
C. 经济价值
D. 区位
-
[单项选择]为了保证案件的公正审判而要求与案件有一定利害关系的审判人员或其他有关人员,不得参与本案的审理活动或诉讼活动,这体现了( )。
A. 合议制度
B. 公开审判制度
C. 回避制度
D. 两审终审制度
-
[单项选择]某建筑公司雇用的农民工甲,第一天上班,负责浇筑混凝土的工长乙在没有对其进行任何说明的情况下,安排甲去正在施工的桥上振捣混凝土。工作中,由于振捣棒的剧烈振动加之桥上空间狭窄,甲从桥上掉了下来,摔成重伤,则下列说法中不正确的是( )。
A. 如果由于安全设施不合格导致,则建设项目安全设施的设计人、设计单位应当承担责任
B. 由于乙没有告知甲现场存在安全隐患,施工单位要承担责任
C. 由于施工单位没有为甲办理工伤保险,施工单位就属于违法
D. 对于自己企业的从业人员要办理工伤保险,对于雇用的农民工不需要办理
-
[单项选择]某承包人委托某进出口代理商进口成套设备,该代理商依约以自己名义与境外设备供应商订立进口合同,该合同双方约定该供应商将设备运至项目现场,接受人为该承包人,则此合同履行的主体是( )。
A. 债务人向债权人履行合同
B. 当事人约定由债务人向第三人履行债务
C. 约定代为履行债务的第三人不履行责任,由第三人承担
D. 债务人未向第三人履行债务或者履行债务不符合约定,应当向债权人承担违约责任
-
[单项选择]王某所签订的下列合同中,不属于我国《合同法》调整范围的是( )。
A. 劳动合同
B. 借款合同
C. 劳务分包合同
D. 房屋租赁合同
-
[单项选择]某工程竣工验收合格后第11年,部分梁板发生不同程度的断裂,经有相应资质的质量鉴定机构鉴定,确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求,则该质量缺陷应由( )。
A. 建设单位维修并承担维修费用
B. 施工单位维修并承担维修费用
C. 施工单位维修,设计单位承担维修费用
D. 施工单位维修,混凝土供应单位承担维修费用
-
[多项选择]对于生产经营单位的安全生产保障中组织保障措施定义过程体现在( )。
A. 建立安全生产保障体系
B. 明确岗位责任
C. 保证安全生产所必需的资金
D. 对安全条件论证和安全评价的管理
E. 生产经营项目、场所、设备的转让管理
-
[多项选择]我国招标投标活动所应遵循的基本原则包括( )。
A. 自愿原则
B. 公开原则
C. 公正原则
D. 公平原则
E. 诚实信用原则
-
[单项选择]根据我国《刑法》规定,一个人只有在故意或过失地实施某种危害社会行为时,才负刑事责任,则故意、过失为犯罪的( )。
A. 客体
B. 主观方面
C. 客观方面
D. 主体
-
[单项选择]红星建筑工程公司委托其业务员甲某外出采购水泥,甲某以红星建筑工程公司的名义与乙公司签订一份钢材购销合同,根据我国《合同法》的规定,该钢材购销合同是( )。
A. 有效合同
B. 无效合同
C. 可撤销合同
D. 效力待定合同
-
[多项选择]根据《中华人民共和国合同法》的规定,下列情形中属于缔约过失责任主要情形的有( )。
A. 以合法形式掩盖非法目的
B. 假借订立合同,恶意进行磋商
C. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况
D. 其他违背诚实信用原则的行为
E. 损害社会公共利益的
-
[多项选择]以下各项纠纷中,属于《仲裁法》调整范围的是( )。
A. 某建筑公司与某设备安装公司之间的借款合同纠纷
B. 村民王某与村委会的耕地承包合同纠纷
C. 某施工单位和某商品混凝土厂家的供货合同纠纷
D. 建设单位和施工单位之间的施工合同纠纷
E. 钢筋工赵某和所供职施工单位之间的劳动纠纷
-
[单项选择]甲刚满16周岁即被应聘于乙施工单位,下列说法正确的是( )。
A. 甲属于未成年人,签订劳动合同属无效劳动合同
B. 因为甲从事临时工作,可以不签劳动合同
C. 不得安排甲从事有毒、有害的劳动
D. 可以安排甲从事有毒、有害的劳动,但必须保证安全
-
[单项选择]我国的《宪法》是由( )制定和修改的,一切法律、行政法规和地方性法规都不得与宪法相抵触。
A. 国务院
B. 全国人民代表大会
C. 人民检察院
D. 国家立法机关
-
[多项选择]我国《建筑法》规定建设单位申请领取施工许可证时,应当具备的前提条件包括( )。
A. 已经办理该建筑工程用地批准手续
B. 有足够多的工程垫付资金
C. 有满足施工需要的施工图纸及技术资料
D. 有保证工程质量和安全的具体措施
E. 已经确定建筑施工企业
-
[单项选择]某工程施工合同履行过程中,经建设单位同意,总承包单位将部分工程的施工交由分包单位完成。就分包工程的施工而言,下列说法正确的是( )。
A. 应由分包单位与总承包单位对建设单位承担连带责任
B. 应由总承包单位对建设单位承担责任
C. 应由分包单位对建设单位承担责任
D. 由建设单位自行承担责任
-
[多项选择]我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有( )等。
A. 著作权
B. 专利权
C. 商标权
D. 商业秘密
E. 肖像权
-
[单项选择]2009年2月1日,某建设单位领取了施工许可证。由于某种原因,工程不能按期开工。根据我国《建筑法》的规定,申请延期应在( )前进行。
A. 2009年3月1日
B. 2009年4月1日
C. 2009年5月1日
D. 2009年8月1日
-
[单项选择]建设单位以工程质量不合格为由,拒绝支付工程款,施工单位诉至人民法院。向人民法院提交的下列资料不属于证据的是( )。
A. 工程质量检测机构出具的鉴定报告
B. 建设单位职工的书面证明材料
C. 建设单位与施工单位签订的施工合同
D. 建设单位提交的答辩状
-
[单项选择]要约可以以书面形式、口头对话形式作出,以下关于要约生效的表述中,正确的是( )。
A. 口头形式的要约自受要约人了解要约内容时发生效力
B. 书面形式的要约自发出时发生效力
C. 要约到达受要约人时生效
D. 当数据电文进入收件人任何系统的到达时间,该要约发生效力
-
[单项选择]某建设工程项目的工期为28个月,工程合同价为6000万元。根据《建筑工程施工许可管理办法》的规定,建设单位开工前应当到位的资金不少于( )万元。
A. 1500
B. 1800
C. 2000
D. 3000
-
[单项选择]某公司因情况紧急,于2009年5月2日请求人民法院对某港口仓库的一批货物采取诉前保全措施,2009年5月3日,法院同意了财产保全申请,并于当天裁定对该批货物进行了扣押。如果该公司在( )前未起诉,法院将解除该财产保全。
A. 2009年5月22日
B. 2009年5月18日
C. 2009年5月13日
D. 2009年5月12日
-
[单项选择]掌握建设单位的安全责任有助于协调工程中出现的问题,下列中不属于建设单位安全责任的是( )。
A. 向施工单位提供资料的责任
B. 审查施工组织设计的责任
C. 依法履行合同的责任
D. 提供安全生产费用的责任
-
[多项选择]不可抗力一般包括自然事件和社会事件,下列选项中属于自然事件的是( )。
A. 洪水
B. 地震
C. 火山爆发
D. 暴雨
E. 骚动
-
[单项选择]某项目2009年5月1日确定了中标人,2009年5月8日发出了中标通知书,2009年5月12日中标人收到了中标通知书,则签订合同的日期应该不迟于( )。
A. 2009年5月16日
B. 2009年5月31日
C. 2009年6月7日
D. 2009年6月11日
-
[多项选择]按照法律规定,下列各选项中属于民事法律行为成立要件的有( )。
A. 行为人意思表示真实
B. 行为人必须具有完全民事行为能力
C. 行为内容合法
D. 行为形式合法
E. 行为不违反社会公共利益
-
[多项选择]根据《标准化法》的规定,工程建设强制性标准和推荐性标准主要体现在( )。
A. 国家标准
B. 行业标准
C. 地方标准
D. 部门标准
E. 企业标准
-
[单项选择]施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在( )的监督下现场取样并送检。
A. 设计单位
B. 工程质量监督机构
C. 监理单位
D. 施工企业质量管理部门
-
[单项选择]甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押,其中,乙的抵押没有登记。后来由于不能按时偿还债务,房产被拍卖,共收入15万元,则( )。
A. 按照乙、丙、丁平均分配这笔收入
B. 按照乙无权分配,丙和丁平均分配这笔收入
C. 按照乙无权分配,丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入
D. 按照乙无权分配,丙和丁按照债权比例分配这笔收入
-
[单项选择]某市A区的建设单位将其位于本市B区的办公楼发包给本市C区的施工企业,双方在本市D区签订的施工合同中未约定纠纷管辖地。后因工程质量问题产生纠纷,则建设单位可以向该市( )人民法院提起诉讼。
A. A区或B区
B. B区或C区
C. C区或D区
D. D区或A区
-
[单项选择]合同当事人双方自订立合同起,直到合同的履行、变更转让以及发生争议时对纠纷的解决,都应当依据合同履行的原则,按照《中华人民共和国合同法》的规定,根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务,体现了合同履行的( )。
A. 全面、适当履行的原则
B. 遵循诚实信用的原则
C. 公平合理、促进合同履行的原则
D. 当事人一方不得擅自变更合同的原则
-
[单项选择]连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的,债权人有权自主债务履行期届满之日起到规定时间内要求保证人承担保证责任,规定时间一般为( )个月。
A. 3
B. 5
C. 6
D. 8
-
[单项选择]《安全生产法》规定:“从业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业,生产经营单位不得因从业人员对本单位安全生产提出批评、检举、控告或者拒绝违章指挥、强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。”这项条款明确了安全生产中从业人员的( )。
A. 知情权
B. 批评权
C. 检举、控告权
D. 拒绝权
-
[单项选择]《标准化法》按照标准的级别不同,把标准分为四项,其中不包括( )。
A. 部门标准
B. 国家标准
C. 企业标准
D. 行业标准
-
[单项选择]甲公司与乙公司组成联合体投标,则下面说法正确的是( )。
A. 共同投标协议在中标后提交
B. 甲公司与乙公司必须是同一专业
C. 甲公司与乙公司必须是同一资质等级
D. 联合体是以一个投标人的身份投标
-
[多项选择]合同生效指合同具备生效条件而产生法律效力,合同生效所具备的条件是( )。
A. 订立合同的当事人必须具有相应民事权利能力和民事行为能力
B. 意思表示真实
C. 不违反法律、行政法规的强制性规定,不损害社会公共利益
D. 订立的合同要产生法律效力
E. 具备法律所要求的形式
-
[单项选择]甲公司与乙公司同时签订了两个合同,第一个合同是材料采购合同,合同中约定由甲公司先向乙公司提供材料,乙公司接受材料后向甲公司支付工程款。第二个合同是劳务合同,合同中约定由乙公司为甲公司提供劳务,甲公司根据完成的工程量向乙公司支付劳务费。如果乙公司没有按照合同的约定支付材料款,则( )。
A. 甲公司就可以不向乙公司支付劳务费
B. 甲公司可以追究乙公司的违约责任,但是应当继续向乙公司支付劳务款
C. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使不安抗辩权
D. 甲公司不向乙公司支付劳务费是在行使后履行抗辩权
-
[多项选择]某招标人委托某招标代理机构办理招标事宜,并委托公证机构对开标进行公证,招标文件规定2009年6月6日14时为投标截止时间。甲、乙、丙、丁4家承包商参加投标,并均于6月5日17时前提交了投标文件,但6月6日14时前,丙公司又提交了一份补充文件,而丁公司则由于某种原因书面提出撤回已提交的投标文件。对此,下列情况中正确的是( )。
A. 开标会由该招标代理机构主持
B. 由于某评标专家迟到1小时,开标会推迟到2010年6月6 E 15时进行
C. 开标时,由公证机构检查投标文件的密封情况
D. 丙公司的投标文件有效,但其补充投标文件在评标时将不予考虑
E. 丁公司的投标文件被当众拆封、宣读后即宣布为无效投标文件
-
[单项选择]2005年7月22日,某施工现场为了浇筑钻孔桩而钻了8处深20米、宽15米的坑。为了避免有人掉入坑中,在坑边设立了明显的警告标志,但是当晚这些标志被人移走,工人孙某看到坑旁没有了警告标志,感觉缺少了警标后容易出现安全事故,于是通告了自己宿舍的工友,提醒他们小心。次日,有工人落入坑中,造成重伤,孙某违背了( )义务。
A. 危险报告的
B. 遵守安全生产规章制度的
C. 批评和检举、控制的
D. 接受安全生产教育培训的
-
[单项选择]甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同,合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款,但没有约定利息的计算方法,若甲乙公司就工程款支付发生争议,甲公司起诉至人民法院,要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息,人民法院应( )。
A. 对该诉讼请求予以支持
B. 对该诉讼请求不予支持
C. 对工程款诉讼请求予以支持,对利息诉讼请求不予支持
D. 对工程款诉讼请求不予支持,对利息诉讼请求予以支持
-
[多项选择]安全生产责任制度是建筑生产中最基本的安全管理制度,是所有安全规章制度的核心,则安全责任制度的主要内容包括( )。
A. 从事建筑活动主体的负责人的责任制
B. 岗位人员的安全生产责任制
C. 从事建筑活动主体的职能机构或职能处室负责人及其工作人员的安全生产责任制
D. 安全生产教育培训制
E. 安全生产检查制
-
[单项选择]经建设单位的同意,甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同,合同约定:乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作,甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务,因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《合同法》规定,此分包合同( )。
A. 合法有效
B. 因损害社会公共利益而无效
C. 因显失公平而可撤销
D. 因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效
-
[单项选择]2008年6月8日,某建筑公司的项目经理向水泥厂发出一个要约,想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求水泥厂在2008年6月12日之前作出答复,但是,水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了2008年6月20日才回复同意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是( )。
A. 该项目经理收到该回复后合同生效
B. 该迟到的承诺是否有效,由该项目经理与水泥厂商议
C. 如果该项目经理不想买水泥了,可以不用通知水泥厂
D. 如果该项目经理不承认该迟到的承诺的效力,就要及时通知水泥厂
-
[多项选择]根据《建设工程质量管理条例》的规定,建设单位的质量责任和义务体现在( )。
A. 依法对工程进行发包的责任
B. 依法对材料设备招标的责任
C. 提供原始资料的责任
D. 不得干预投标人的责任
E. 建设质量保证体系的责任
- [单项选择]甲建筑公司雇佣的4名员工的具体情况见下表,甲建筑公司应当对( )员工定期进行健康检查。